↓2024建设工程法规（6.1）考后估分，领取真题解析↓
2024二级建造师《建设工程法规》真题答案及解析(6月1日)A卷
一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分)。
1.预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，产生的法律效果XX()。
A.不发生物权效力
B.预告登记失效
C.权利人善意取得不动产物权
D.通知预告登记人后，可以产生不动产物权变动的效果
【答案】A
【解析】当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效。
2.关于著作权的说法，正确的是()。
A.单位作品的著作权归单位法定代表人所有
B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生
C.自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年
D.法人或者非法人组织的作品，其署名权的保护期为50年
【答案】C
【解析】在建设工程活动中，有许多作品属于单位作品。由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有。
著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：(1)作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。(2)自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，截止于作者死亡后第50年的12月31日。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。(3)法人或者非法人组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或
者非法人组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。
自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。
3.关于侵权损害赔偿的说法，正确的是()。
A.侵害他人造成他人死亡的，仅需赔偿死亡赔偿金
B.二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当由主要责任人承担责
C.二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，应当平均承担责任
D.二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
【答案】D
【解析】侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。
二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任;不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。分别侵权承担连带责任，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的侵权行为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任。分别侵权承担按份责任，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任;难以确定责任大小的，平均承担责任。
《民法典》规定，二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。
4.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，责任应当由()。
A.施工企业承担全部责任
B.建设单位承担全部责任
C.建设单位和施工企业承担连带责任
D.建设单位先行承担赔偿责任后，再进行责任区分
【解析】建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。
5.下列情形中，暂予免征环境保护税的是()。
A.规模化农业养殖排放应税污染物的
B.铁路机车运输的设备排放应税污染物的
C.依法设立的城乡污水集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和XXX规定的排放标准的
D.纳税人综合利用固体废物的
【解析】下列情形，暂予免征环境保护税:(1)农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的;(2)机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的;(3)依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的;(4)纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的;(5)国务院批准免税的其他情形。
6.下列情形中，施工合同无效的是()。
A.施工企业超越资质等级订立的
B.未经公开招标订立的
C.建设单位在订立合同后开工前取得建设工程规划许可证的
D.施工企业的分公司以施工企业名义签署的
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》中对于施工合同无效的情形作出以下规定。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第153条第1款的规定，认定无效：(1)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据《民法典》第153条第1款及第791条第2款、第3款的规定，认定无效。
7.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。
A.用于非承重结构的钢筋及连接接头试件
B.用于防水层上填充的细石骨料
C.抹灰砂浆中使用的掺加剂
D.屋面使用的防水材料
【解析】《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
8.下列情形中，不需要办理施工许可证的是()。
A.古建筑的修缮
B.中小型工程
C.军用房屋建筑工程建筑活动
D.农村自建住宅的建筑活动
【解析】不需要办理施工许可证和开工报告的情形：
1)作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮
2)军用房屋建筑工程建筑活动
3)限额以下的小型工程
4)抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动
9.下列项目，依法必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价为8000万元的民营企业厂房项目
B.施工单项合同估算价为3000万元的某公路建设施工项目
C.监理单项合同估算价为50万元的房屋建筑项目
D.与某防洪项目有关的100万元的重要设备采购项目
【答案】B
【解析】《招标投标法》规定，在我国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。必须进行招标的工程建设项目的具体范围的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工
程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。
10.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于合同工期的说法，正确的是()。
A.合同工期是法定的期限
B.合同约定的工期不包括按照合同约定所作的期限变更
C.不得压缩合同约定的工期
D.台同工期不是施工合同的实质性条款
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
11.关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.不得直接发包预拌湿凝士专业分包工程
B.不得购入用于工程的装配式建筑构配件、建筑材料和设备
C.在开工前办理的工程质量监督手续应当与施工许可证政者开工报告合并办理
D.在办理工程项量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书的项目负责人不得更换
【解析】《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》进一步规定，建设单位应当严格执行工程发包承包法规制度，依法将工程发包给具备相应资质的勘察、设计、施工、监理等单位，不得肢解发包工程、违规指定分包单位，不得直接发包预拌混凝土等专业分包工程，不得指定按照合同约定应由施工单位购入用于工程的装配式建筑构配件、建筑材料和设备或者指定生产厂、供应商。
《建设工程质量管理条例》规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。
12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级划分标准的说法，正确的是()。
A.造成20人死亡的事故属于较大事故
B.造成4000万元直接经济损失的事故属于重大事故
C.造成1500万元直接经济损失的事故属于一般事故
D.造成40人死亡的事故属于特别重大事故
【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万
元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。国务院应急管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
13.关于自然人民事权利能力的说法，正确的是()。
A.从出生时起到死亡后50年内，具有民事权利能力
B.民事权利能力与民事行为能力范围一致
C.包括自然人承担民事义务的法律资格
D.民事权利能力存在不平等性
【解析】民事权利能力是指民事主体参与民事法律关系，享有民事权利、承担民事义务的法律资格。自然人的民事权利能力既包括自然人享有民事权利的资格，也包括自然人承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。自然人的民事权利能力一律平等。民事行为能力是指民事主体以自己的行为去取得民事权利、承担民事义务的能力。自然人的民事行为能力分为完全行为能力、限制行为能力、无民事行为能力三种。
14.根据《建筑法》，关于施工许可证期限的说法，正确的是()。
A.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工
C.因故不能按期开工的，应当向项目所在地人民政府申请延期
D.延期以3次为限，每次不超过3个月
【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，申请延期应当在期满前提出，并说明理由;申请延期超过延期次数的，施工许可证自行废止。
15.根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，关于施工企业资质类别和等级的说法，正确的是()。
A.施工总承包甲级资质可以承担各行业、各等级施工总承包业务
B.专业承包资质和专业作业资质不分等级
C.专业作业资质由审批制改为备案制
D.施工总承包乙级资质承包业务规模不受限制
【解析】《建设工程企业资质管理制度改革方案》将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务：保留12类施工总承包资质，将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质;将36类专业承包资质整合为18类;将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。综合资质和专业作业资质不分等级;施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级(部分专业承包资质不分等级),其中，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。
16.关于依法必须进行招标的项目评标的说法，正确的是()。
A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B.评标委员会不得有招标人代表
C.评标委员会成员的名单在评标前应当公示
D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标报告
【解析】评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
17.下列情形中，应当认定为工伤的是()。
A.因工外出期间，由于工作原因受到伤害的
B.在工作场所内受到事故伤害的
C.在工作岗位突发疾病的
D.醉酒后驾车回家身亡的
18.下列纠纷中，属于劳动争议的是()。
A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
B.劳动者因为工伤，请求用人单位给予工伤保险待遇发生的纠纷
C.劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论异议的纠纷
D.家庭与家政服务人员之间的纠纷
【解析】根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》，下列纠纷不属于劳动争议:(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。
19.总承包单位与分包单位就分包工程的质量向建设单位承担()。
A.按份责任
B.连带责任
C.同等责任
D.侵权责任
【解析】《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。
20.在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的是()。
A.屋面防水工程为2年
B.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期
C.给排水管道工程为5年
D.设备安装和装修工程为2年
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
21.下列人员中，不能作为民事诉讼的证人作证的是()。
A.因健康原因不能出庭的
B.因路途遥远，交通不便不能出庭的
C.不能正确表达意思的
D.因自然灾害等不可抗力不能出庭的
【解析】凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意思的人，不能作证。经人民法院通知，证人应当出庭作证。有下列情形之一的，经人民法院许可，可以通过书面证言、视昕传输技术或者视昕资料等方式作证:(1)因健康原因不能出庭的;(2)因路途遥远，交通不便不能出庭的;(3)因自然灾害等不可抗力不能出庭的;(4)其他有正当理由不能出庭的。
22.在承揽合同履行中，发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理时，承揽人应当()。
A.立即进行修改
B.严格按照定作人的要求完成
C.解除合同
D.及时通知定作人
【解析】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。
23.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》，关于建设工程施工安全监督管理的说法，正确的是()。
A.施工安全监督人员应当具有工程类中级及以上专业技术职称
B.施工安全监督机构监督人员应当占监督机构总人数的60%以上
C.工程项目因故中止施工的，监督机构不得对工程项目中止施工安全监督
【解析】施工安全监督机构应当具备以下条件:(1)具有完整的组织体系，岗位职责明确;(2)具有符合规定的施工安全监督人员，人员数量满足监督工作需要且专业结构合理，其中监督人员应当占监督机构总人数的75%以上;(3)具有固定的工作场所，配备满足监督工作需要的仪器、设备、工具及安全防护用品;(4)有健全的施工安全监督工作制度，具备与监督工作相适应的信息化管理条件。
工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督。
24.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》，竞争性谈判采购中，采购人在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，确定成交供应商的原则是()。
B.综合实力最强
A.综合评分最高
C.标的物质量最好
D.最后报价最低
25.关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.劳务派遣中的劳动关系与用工关系相分离
B.劳务派遣主要涉及劳务派遣单位和劳动者双方法律关系
C.劳务派遣是目前建筑行业的主要用工形式
D.劳务派遣单位不得与劳动者约定试用期
【解析】劳务派遣是指依法设立的劳务派遣机构(派遣单位)与接受派遣的单位(用工单位)订立劳务派遣协议，约定由派遣单位根据用工单位的用工需求招聘劳动者，并把劳动者派到用工单位去劳动的一种用工方式。
(1)劳务派遣关系涉及三方主体。劳务派遣是一种特殊的用工方式，与传统的双方当事人之间通过劳动合同建立的直接用工关系不同，劳务派遣涉及劳务派遣单位、用工单位和被派遣的劳动者三方主体，形成特殊的三方法律关系。在三方主体的法律关系中存在着两种合同关系，一种是劳务派遣单位与用工单位之间订立的劳务派遣协议，另一种是派遣单位与被派遣劳动者之间订立的劳动合同。可以简称为两种合同，三方主体。
(2)劳动关系与用工关系相分离。对于劳动者而言，劳动关系存在于劳动者与派遣单位之间订立的劳动合同中，劳务派遣单位是劳动者的用人单位，而接受派遣的单位才是用工单位，劳动者的劳动发生在用工单位。
(3)劳务派遣用工属于补充形式。只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。根据《劳务派遣暂行规定》,劳务派遣单位可以依法与被派遣劳动者约定试用期。劳务派遣单位与同一被派遣劳动者只能约定一次试用期。
26.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.建设工程质量监督机构
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
27.关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是()。
A.工程监理单位未对施工组织设计中的专项施工方案进行审查造成损失的，由直接责任人员承担赔偿责任
B.当施工出现安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患的，可以签发工程暂停令
C.施工企业对发现的安全事故隐患拒不整改的，工程监理单位不再承担责任
D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业立即暂时停止施工
【解析】
工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;
(2)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;(3)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的;(4)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。
《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。此规定中的不符合，主要是针对质量与安全而言。
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
28.关于临时建设批准的说法，正确的是()。
A.临时建设影响控制性详细规划实施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准
B.临时建设不影响近期建设规划的，不需要由主管部门批准
C.临时建设影响交通、市容、安全等的，不得批准
D.临时建设应当在使用年限期满后及时拆除
【解析】在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。
A.提交投标文件之日
B.发出中标通知书之日
C.订立合同之日
D.提交投标文件的截止之日
【解析】投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
30.下列情形中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。
A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证行为不服的
B.对行政机关就信访事项作出的受理行为不服的
D.对吊销许可证行政处罚不服的
【解析】《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：
(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;(4)对行政机关作出的关于确
认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的;(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;(8)认为行政机关滥用行
政权力排除或者限制竞争的;(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除上
述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释〔2018〕1号)进一步规定，公民、法人或者其他组织对行政机关及其工作人员的行政行为不服，依法提起诉讼的，属于人民法院行政诉讼的受案范围。下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：
书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外;(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
31.关于施工作业人员依靠工会维护合法权益的说法，正确的是()。
A.工会无权组织职工参加本单位安全生产管理工作
C.施工作业人员认为施工现场存在安全问题的，均应首先向工会提出
D.工会对施工企业违反安全生产法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权代表从业人员提起诉讼。
【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正;发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复;发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。
32.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关于竣工验收备案的说法，正确的是()。
A.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收
B.备案机关收到施工企业报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫
C.工程竣工验收备案表一式叁份，1份由建设单位保存，1份由施工企业保存，1份留备案机关存档
D.备案机关决定重新组织竣工验收并责令停止使用的工程，建设单位擅自继续使用造成使用人损失的，由施工企业依法承担赔偿责任
【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收吃。工程竣工验收备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档。
工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。备案机关决定重新组织竣工验收并责令停止使用的工程，建设单位在备案之前已投入使用或者建设单位擅自继续使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。
33.关于非全日制用工的说法，正确的是()。
A.非全日制用工双方当事人可以订立口头协议
B.非全日制用工以日计酬为主
34.下列情形中，可以申请行政复议的是()。
A.行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定
B.行政机关对民事纠纷作出的调解
C.行政机关制定的具有普遍约束力的决定
D.认为行政机关侵犯其经营自主权
【解析】《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)行政机关对民事纠纷作出的调解。
35.关于刑罚中附加刑的说法，正确的是()。
A.驱逐出境可以适用中国人
B.管制属于附加刑
C.附加刑可以独立适用
【解析】刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下:(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑的种类如下:(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产。附加刑也可以独立适用。对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
36.行政法比例原则的含义是()。
A.行政主体的行政职权必须由法律予以规定
B.行政主体不得为了自身的利益欺骗行政相对人
C.实施行政行为应当兼顾行政目标的实现和适当性手段的选择
D.行政主体应当平等地、无偏私地行使行政权
【解析】比例原则是指行政机关实施行政行为应兼顾行政目标的实现和适当性手段的选择，保障公共利益和相对人权益的均衡，如为实现行政目标可能对相对人权益造成某种不利影响时，应将这种不利影响限制在尽可能小的范围和限度内，保持二者处于适度的比例。
37.依据施工企业甲与材料供应商乙订立的买卖合同，甲应当先行支付乙货款的20%作为预付款，此时甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，关于甲的做法，正确的是()。
A.中止履行，并及时通知对方
B.通知乙即刻解除合同
C.继续支付预付款
D.要求乙承担违约责任
【解析】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。
当事人依据法律规定的抗辩权中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。
38.关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。
A.仲裁案件应当由3名仲裁员组成仲裁庭
B.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定
C.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定
D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员
【解析】《仲裁法》规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。在我国，仲裁庭的组成形式有两种，即合议仲裁庭和独任仲裁庭。
合议仲裁庭，是指由3名仲裁员组成的仲裁庭，即以集体合议的方式对当事人交付仲裁的争议事项进行审理并作出裁决。由3名仲裁员组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲
裁员。独任仲裁庭，是指由1名仲裁员组成的仲裁庭，即由1名仲裁员组成仲裁庭对当事人交付仲裁的争议事项进行审理并作出裁决。独任仲裁是仲裁协议及案件当事人依意思自治原则行使选择权的结果。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。仲裁庭组成后，仲裁委员会应当将仲裁庭的组成情况书面通知当事人。
39.关于买卖合同中标的物毁损、灭失风险负担的说法，正确的是()。
A.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损、灭失的风险自标的物交付承运人时起由买受人承担
D.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失的风险不转移
【解析】因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
出卖人按照约定或者法律规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。
出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。
40、根据(工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》，属于重点整治问题的是()。
A.设置企业资产总额、净资产规模、营业收入、授信额度等财务指标
B.违法限定港在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式
C特资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件
【解析】为消除招投标过程中对不同所有制企业设置的各类不合理限制和壁垒，维护公平竞争的市场秩序，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、铁路局、民航局在全国开展工程项目招投标领域营商环境专项整治工作。为有力有序推进专项整治工作，专门制定《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》(发改办法规〔2019〕862号),方案要求清理、排查、纠正在招投标法规政策文件、招标公告、投标邀请书、资格预审公告、资格预审文件、招标文件以及招投标实践操作中，对不同所有制企业设置的各类不合理限制和壁垒。重点针对以下问题：
(1)违法设置的限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。
(2)违法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。
(3)设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件;设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。
(4)设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求。
(5)将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件;在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。
(6)将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件;将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。
(7)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构(法律法规有明确要求的除外)。
(8)要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等。
(9)没有法律法规依据设定投标报名、招标文件审查等事前审批或者审核环节。
(10)对仅需提供有关资质证明文件、证照、证件复印件的，要求必须提供原件;对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照。
(12)评标专家对不同所有制投标人打分畸高或畸低，且无法说明正当理由。
(13)明示或暗示评标专家对不同所有制投标人采取不同的评标标准、实施不客观公正评价。
(14)采用抽签、摇号等方式直接确定中标候选人。
(15)限定投标保证金、履约保证金只能以现金形式提交，或者不按规定或者合同约定返还保证金。
(16)简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。
(17)不落实《必须招标的工程项目规定》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》,违法干涉社会投资的房屋建筑等工程建设单位发包自主权。
(18)其他对不同所有制企业设置的不合理限制和壁垒。
二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.关于施工企业全员安全生产教育培训的说法，正确的有()。
A.施工企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告
C.未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业
D.施工企业使用被派遣劳动者的，应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
E.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
【答案】ACDE
【解析】企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告。
《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
《安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。
62.根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》，关于施工现场技能工人的说法，正确的有()。
A.扩建市政基础设施工程建设项目，可以不制定相应的施工现场技能工人配备标准
B.技能工人包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员
C.经省级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定的特种作业人员也属于建筑施工特种作业人员
D.鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训
E.建筑起重机械司机不属于建筑施工特种作业人员
【答案】BCD
【解析】《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》(建办市〔2021〕29号)规定，新建、改建、扩建房屋建筑与市政基础设施工程建设项目，均应制定相应的施工现场技能工人配备标准。
技能工人包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员。一般技术工人等级分为初级工、中级工、高级工、技师、高级技师;工种类别包括砌筑工、钢筋工、模板工、混凝土工等。建筑施工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工和经省级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定的其他特种作业人员等。对施工现场技能工人开展技能培训，完善本地区建筑工人技能培训组织实施体系。充分发挥企业技能培训主体作用，推动实现技能培训与现场施工相互促进，鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训。
63.关于招标投标投诉处理的说法，正确的有()。
A.对招标文件投诉的，应当先向招标人提出异议
B.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理
C.招标投标投诉受理人为发展改革部门
D.对国家重大建设项目招标投标活动的投诉，由国务院住房城乡建设部门受理并作出处理决定
E.行政监督部门处理投诉，必要时，可以责令暂停招标投标活动
【答案】ABE
【解析】对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
64.关于施工生产安全事故报告的说法，必要时，可以责令暂停招标投标活动正确的有()。
A.发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人
B.事故可能造成的伤亡人数不属于事故报告的内容
C.特种设备发生事故的，应当同时向特种设备安全监督管理部门报告
D.事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报
E.XXX
【答案】ACD
【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
65.根据《政府采购法》，采用询价方式采购货物应当符合的条件有()。
A.有效竞争不足
B,需要多次重复采购
C.货物规格、标准统一
D.现货货源充足
E.价格变化幅度小
【答案】CDE
【解析】询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。根据《政府采购法》,采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。
66.关于项目负责人施工现场制度的说法，正确的有()。
A.项目负责人应当对工程项目落实带班制度负责
B.项目负责人带班生产是项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产状况
C.项目负责人在同一时期只能承担不超过2个工程项目的管理工作
D.项目负责人要认真做好带班生产记录并签字存档备查
【答案】ABD
【解析】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。
67.关于中国特色社会主义法律体系的说法，正确的有(
A.中国特色社会主义法律体系立足中国国情和实际，适应改革和社会主义现代化建设
B.中国特色社会主义法律体系集中体现党和人民意志
C.中国特色社会主义法律体系以民商法为统帅，以刑法、经济法等多个法律部门的法律为主干
D.中国特色社会主义法律体系由法律，行政法规，地方法规等多个层次的法律规范构成
E.中国色社会义律体包括国家经济建设、政治建设、文化建设，社会建设以及生态文明建设的各个方面
【答案】ABDE
【解析】法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的
68.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于记录信息数据更正的说法，正确的是()。
A.公告部门负责对记录信息数据进行更正
C.公告部门接到书面申请后，应当在5个工作日内进行核对
D.XXX
【答案】ABC
69.关于工程建设领域农民工工资支付保障的说法，正确的有()。
A.施工合同额低于300万元的工程，且该工程的施工总承包单位在办理施工许可证的3年内承建的工程未发生工资拖欠的，免除该工程存储农民工工资保证金
B.任何施工企业和个人不得欠农民工工资
C.施工企业支付的农民工工资不得低于当地最低工资标准
D.农民工工资保证金可以用来支付工程款、材料费
E.施工总承包单位在同一工程保证金管理地区有多个在建工程，农民工工资保证金存储比例可适当下浮
【答案】ABCE
【解析】A正确。施工合同额低于300万元的工程，且该工程的施工总承包单位在签订施工合同前一年内承建的工程未发生工资拖欠的，各地区可结合行业保障农民工工资支付实际，免除该工程存储工资保证金。B正确。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。C正确。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》规定，企业应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等
内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。具体支付方式可由企业结合建筑行业特点在内部工资支付办法中规定。D错误。工资保证金实行专款专用，除用于清偿或先行清偿施工总承包单位所承包工程拖欠农民工工资外，不得用于其他用途。E正确。施工总承包单位在同一工资保证金管理地区有多个在建工程，存储比例可适当下浮但不得低于施工合同额(或年度合同额)的0.5%。
70.编制建设工程勘察、设计文件的法定依据包括()。
A.项目的招标文件
B.项目批准文件
C.城乡规划
D.工程建设强制性标准
E.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求
【答案】BCDE
【解析】《建设工程勘察设计管理条例》规定，编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据：(1)项目批准文件;(2)城乡规划;(3)工程建设强制性标准;(4)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。
71.关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的有()。
A.施工企业应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案
B.专项施工方案应当由施工企业负责人审核签字，加盖单位公章
C.专项施工方案经论证不通过的，施工企业修改后应当重新组织专家论证
D.危险性较大的分部分项工程实行分包的，由施工总承包单位编制专项施工方案
E.专项施工方案经论证需修改后通过的，施工企业根据论证报告修改完善后，可以直接实施
【答案】AC
【解析】A正确。施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
B错误。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
C正确。专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按照规定的要求重新组织专家论证。
E错误。专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按照规定的要求重新组织专家论证。
72.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有()。
A.未竣工的建设工程量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应当予以支持
B.承包人行使建设工程价优先受偿权的，应当自工程竣工验收之日起18个月内行使
C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权
D.承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权
E.承包人建设工程价款优先受偿的范围包括逾期支付建设工程价款的利息和违约金
【答案】AD
【解析】A正确。未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。
B错误。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
C错误。装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。
D正确。承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。
E错误。承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。
73.下列情形中，应当中止民事诉讼程序的有()。
A.原告死亡，继承人放弃诉讼权利的
B.作为一方当事人的法人终止，尚未确定权利义务承受人的
C.一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的
E.被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的
【答案】BC
【解析】诉讼中止，是指诉讼过程中发生法定情形，暂停诉讼程序，待中止情形消失后恢复审理的制度。根据《民事诉讼法》,有下列情形之一的，中止诉讼：(1)一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的;(2)一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的;(3)作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(4)一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加诉讼的;(5)本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的;(6)其他应当中止诉讼的情形。中止诉讼的原因消除后，恢复诉讼。诉讼终结，是指诉讼中发生法定情形，导致诉讼已无必要或者无可能性，故而结束审理的制度。根据《民事诉讼法》第154条，有下列情形之一的，终结诉讼：(1)原告死亡，没有继承人，或者继承人放弃诉讼权利的;(2)被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的;(3)离婚案件一方当事人死亡的;(4)追索赡养费、扶养费、抚养费以及解除收养关系案件的一方当事人死亡的。
74.关于土地承包经营权的说法，正确的有()。
A.土地承包经营权不得互换、转让
B.耕地的承包期为30年
C.林地的承包期为30年至60年
D.草地的承包期为30年至50年
E.土地承包经营权自登记时设立
【答案】BD
【解析】土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利，有权从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。耕地的承包期为30年。草地的承包期为30年至50年。林地的承包期为30年至70年。承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。
登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证等证书，并登记造册，确认土地承包经营权。土地承包经营权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互换、转让。未经依法批准，不得将承包地用于非农建设。
75.关于产品责任的说法，正确的有()。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任
B.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿
C.因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害无需承担侵权责任
E.因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任
【解析】A正确。因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。
B正确。因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。
C正确。因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。
D错误。产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施;未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。
E正确。侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。如侵权行为是因产品缺陷导致，则侵权人为生产者、销售者。
76.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设监督管理的说法，正确的有()。
A.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况
B.无障碍环境建设评估结果应当向社会公布
C.残疾人联合会应当聘请残疾人代表对无障碍环境建设情况进行监督
D.对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，老年人代表可以提起公益诉讼
E.乡镇人民政府应当在职责范围内，开展无障碍环境建设工作
【答案】AB
【解析】县级以上人民政府建立元障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。
县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果向社会公布，接受社会监督。
对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提出检察建议或者提起公益诉讼。乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。
77.根据《城乡规划法》，关于规划变更的说法，正确的有()。
A.申请变更的主体为施工企业
B.原则上应当按照规划条件进行建设
C.确需变更的，必须向城市、县人民政府建设主管部门提出申请
D.变更内容不符合控制性详细规划的，主管部门不得批准
E.主管部门应当及时将变更后的规划条件通报同级土地主管部门
【解析】建设单位应当按照规划条件进行建设;确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。
78.根据《注册建造师管理规定》，属于建造师基本权利的有()。
A.使用注册建造师名称
B.执行技术标准、规范和规程
C.在规定范围内从事执业活动
D.保管本人注册证书
E.获得高薪
79.关于仲裁程序的说法，正确的有()。
A.当事人可以委托律师和其他代理人进行仲裁活动
B.申请人未提交答辩书的，仲裁程序延期进行
D.仲裁委员会收到仲裁申请书后认为不符合受理条件的，可以口头通知当事人并说明理由
【答案】AE
B错误。仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。
仲裁委员会应当在仲裁规则规定的期限内将开庭日期通知双方当事人。当人有正当理由的，可以在仲裁规则规定的期限内请求延期开庭。是否延期，由仲裁庭决定。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。
D错误。仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。
续审理。
80.劳动者有权单方解除劳动合同的情形有()。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位被依法宣告破产的
C.因劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
D.用人单位的规章制度违反法律，法规的规定，损害劳动者权益的
E.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位解除劳动合同的
【答案】ADE
【解析】《劳动合同法》规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:①未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;②未及时足额支付劳动报酬的;③未依法为劳动者缴纳社会保险费的;④单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;⑤因《劳动合同法》第26条规定的情形致使劳动合同无效的;⑥法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。