为确保___卫生院设施、设备日常工作正常运行，由___负责承包水、电的维护与维修，为明确双方的责、权、利特制定本合同。
一、乙方负责全医院水、电、空调、电器用品，发电机一台等，维护和维修保证设施正常运行。
二、乙方如果工作中出现人身安全事故，甲方概不负责。
四、水电维修需配件及材料由乙方提供，但保证价格合理，如超出市场价格，甲方可自行购买。
五、维修配件及材料产生费用，必须使用科室负责人签字核实。
六、本合同承包费用每月800元整，每月20号后发放。
七、本合同一式二份，双方签字后生效，具有法律效用。
八、本合同从20___年4月1日至20___年4月1日
甲方（盖章）：乙方（盖章签字）：
负责人签字：负责人签字：
___年外包服务范围
（三）合同服务期限：
第二条甲方的主要权利和义务
（二）乙方维修施工期间，甲方予以配合。
（三）按照本合同有关规定，支付承包费用。
第三条乙方的主要权利和义务
在正式为乙方提供服务前，应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，从合同生效起，提供的主要服务为：
（二）每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
（三）认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
（五）乙方必须提供水电资质证书，并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间，须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定，并接受甲方的安全管理及监督检查。
（六）乙方自带维修的必须工具，并要保证安全性、良好实用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中，维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏，给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第七条费用结算：乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作，甲方每月支付乙方RMB元。
第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。
第九条在合同期内，如乙方不具备水电维护作业资质或能力的，甲方有权解除合同，并不承担任何责任。
第十条纠纷处理方式：
双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以甲方所在人民法院提起诉讼。
第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决，必要时可签订补充条款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同时，需提前1个月书面通知对方。
（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
日期：
双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。
一、维护范围及内容：
1电脑硬件故障维护(电脑主机、显示器)。
2电脑软件故障维护(包括系统安装，系统还原，常用软件安装)
3局域网络故障维护(对现有公司内部局域网络维护、测试，保证内部网络通讯正常)。以上如有属于更换或维修损坏部件费用另收取。
二、维护方式：
三、收费方式：
甲方向乙方提供电脑硬件、电脑软件、电脑外设和局域网络等维护，甲方按/台/年计费,共台，服务期限个月，合计维护费用为人民币：。
五、双方权利和义务：
2甲方在为乙方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，征得乙方同意更换或维修损坏部件，由乙方自付更换配件成本费或维修费(当次结算)。如乙方被维修的.配件为甲方所提供的，则根据产品正规保修细则履行。
3甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由乙方支付(当次结算)。
4甲方为确认故障或安装新设备而不得不拆机时，需先征得客户同意，如有清理灰尘而引起的不可预知的硬件问题甲方不承担责任，出于特殊维修的需要，甲方将电脑带回店面维修或更换，特以甲方名义的确认单为凭担保该部件不被遗失或调包.如因甲方不慎，损坏或遗失客户维修件，由甲方按损坏物品时价赔偿(不包括由此带来的其他联带责任)。
乙方约定具体服务位置：
八、其他约定事项：本合同书一式两份，双方各持一份本合同双方负责人签字或盖章后生效，未尽事宜双方经协商后友好解决。
甲方代表人：乙方联系人
年月日：
甲方：___________
乙方：___________
为确保______设施、设备日常工作正常运行，甲方委托乙方负责承包水电的维护与维修，为明确双方的责、权、利，特制定本协议。
第一条、乙方负责全部的水、电、空调、电器用品，发电机一台等，维护和维修保证设施正常运行。
第二条、乙方如果工作中出现人身安全事故，甲方概不负责。
第四条、水电维修需配件及材料由乙方提供，但保证价格合理，如超出市场价格，甲方可自行购买。
第五条、甲乙双方约定本协议承包费用每月______元整，每月______号后发放。
第六条、甲乙双方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第七条、因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第八条、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
第九条、本协议自甲乙双方签订之起生效。
第十一条、本协议一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。
第十二条、除非遇到不可抗力因素导致本协议不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更协议内容。
甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________
负责人签字：_______________负责人签字：_______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
签约地点：_________________签约地点：_________________
甲方（发包单位）：__电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将__水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的'前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：（公章）
法人代表：
乙方：（公章）
年月日
二、维修承包费用
全年为XXXX元。
三、双方约定事项
1、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。
2、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
4、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。
5、施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
四、付款方式
每半年付款XXX元，年底付完。
五、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份
甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
三、日常水电维修管理规定
1、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核，获批后由总务处(甲方)下达维修任务，乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料，注明所需要材料的品牌、数量、规格等，并做好到交旧领新;甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
4、《维修单》一式两份，甲方与乙方各执一份，以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析;甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。
5.一学期内“一般”以下等级须小于3次，否则甲方有权扣除一学期维修费的25%-30%，并有权终止维修合同。
七.施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
八、付款方式：每半年付款元，年底付完。
九、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。
第一条服务范围
３、合同服务期限：________年____月____日至________年____月____日
２、乙方维修施工期间，甲方予以配合。
３、按照本合同有关规定，支付承包费用。
从合同生效起，提供的主要服务为：
2、每周对甲方办公楼、仓库及其附属区域消防、电气线路等巡检一次，发现和排除故障隐患。
第五条在日常的维护管理中，维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的损坏，需要更换零部件的，费用由甲方承担；但因乙方的施工造成二次损坏的，由乙方免费更换。
第六条费用结算：
甲方全年支付乙方承包费用参万陆仟元整。
第七条违约责任：
乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。
第八条纠纷处理方式：双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以向人民法院提起诉讼。
第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决。
甲方（盖章）：____________________签订日期：___________年_______月____日
乙方（盖章）：____________________签订日期：___________年_______月____日
甲方：签订地点：
甲乙双方自愿协商，就甲方达成如下协议：
工程名称或项目：
承包方式：包工包料
工作内容：招标文件、设计图纸、施工要求等
四、计划工期及延误责任：
自年月日始，确保在年月日前完工，工期保证金合同价的5%。除不可抗力、非甲方原因外，每延误一天，罚1000元，逾十天以上者，罚款加倍。
五、双方的责任和义务：
1、乙方应严格按专业施工规范施工，主管技术人员必须到场，工地应有安全保卫措施，并承担竣工交付前的保险业务。
2、乙方承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，甲方概不负责。
4、乙方指派同志负责施工，以保证质量，并接受甲方现场监督。甲方指派同志任工地甲方代表，进行质量、工期、造价控制和施工管理监督。
5、乙方应保证周围建筑物安全不受施工影响，施工过程中如发现地下管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必须无条件及时修复并承担由此发生的各种费用。
7、本工程中发生的所有非定额范围内的用工每项次签证点工在10个工日以内或签证金额在500元以内，由工地甲方代表签认即可(变更不得超过2%)，超过以上标准的按后勤保障处有关规定执行，凡变更项目必须在甲方同意变更之日起十日内予以签证，否则，甲方认为变更不产生费用和工期延期，无须签证。
8、达不到约定的质量等级乙方必须返工，直至达到约定的质量等级，返工费用乙方自理，并赔偿由此给甲方造成的损失。
10、工程竣工后的一年内，乙方承担保修义务。
11、工程延期：非乙方原因和不可抗力造成的，经甲方同意顺延的工期。
八、合同价款：
九、结算方式：
五万元以下工程按实结算。竣工结算时，若该报价低于审计结果，以该报价为结账依据；若高于审计结果，以审计结果为结账依据。
十、付款方式：
工程竣工验收合格审计后，付至审计价的95%，余款5%在竣工验收一年后付清。
十一、工程变更价控制在合同价款的15%
十二、工程分包：工程分包必须经甲方同意，否则不得分包给任何个人或单位，若分包被甲方发现，一律取消其承包资格，且今后不得在扬州大学竞标。
十三、争议解决方法：双方当事人协商解决。协商不成，双方同意由扬州仲裁委员会仲裁。
十四、本协议未尽事宜参照招标文件精神执行。
十五、本合同一式六份，甲乙方法定代表人(或委托代理人)签字加盖公章后生效，双方各执二份，一份给甲方审计部门，一份财务结账。
十六、双方需补充的.事项：
1、甲方招标时提供的文件和乙方投标时提供的文件均为约束双方行为的有效文书。
2、工程质量为合格。
3、乙方在施工过程中应严格按甲方的施工要求施工，施工用水电费挂表计量，工程竣工验收后一周内结清。
4、乙方在施工中需做好安全工作，严格执行《建设工程安全生产管理条例》，一切安全责任乙方自负。
5、各项规费按施工企业承发包计价手册上核定的费率计取，如不能提供，则不予计取;现场安全文明措施费不单独计费，综合在分项报价中;管理费、计划利润费率按工程三类别计取。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人：
(委托代理人)：(委托代理人)：
开户行：开户行：
帐号：帐号
3、合同服务期限：20____年1月1日至20____年12月31日
2、乙方维修施工期间，甲方予以配合。
3、按照本合同有关规定，支付承包费用。
第五条在日常的维护管理中，维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的'损坏，需要更换零部件的，费用由甲方承担；但因乙方的施工造成二次损坏的，由乙方免费更换。
第六条费用结算：甲方全年支付乙方承包费用参万陆仟元整。
第七条违约责任：乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。
甲方签字：________
乙方签字(盖章)：____________
签订日期：_____________
甲方：______________
乙方：______________
经甲乙双方协商一致，约定如下机关日常维修维护协议：
一、协议期限
协议期限为一年，从_____年_____月________日至_____年_____月________日止。
二、维修、维护范围及内容
1.水电设备(如：水龙头、水管、电灯、电路、空调、冰箱、电视、热水器及下水管道疏通等);
2.门窗设备(如：办公区门窗和宿舍区门窗);
3.墙面处理、桌椅维修以及其他需要维修维护的内容。
三、维修维护方式
四、维修维护费用
(2)材料费：材料费参照市场价，并以收据为准进行计算。乙方应提前向甲方提供维修维护所需购料清单，得到甲方确认后进行购买，乙方每次维护与维修完毕后及时提供收据并在验收人处进行登记。
五、费用结算方式
双方签约后，甲方每季度支付一次维修维护费。乙方须按甲方财务要求提供所需的全部资料，包括工费和材料费清单，开具相应的正规税务支票。
六、双方的权利与义务
1.在接到甲方维修维护通知后，乙方须尽快前来处理。如乙方无故不能及时排除故障或达不到甲方的`工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方维修维护费用，如乙方不履行维护条款或服务态度恶劣，甲方可单方面终止合同，因维修维护不当，造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。
2.乙方在接到维修维护通知至维修维护结束的整个期间，因自身原因造成的安全问题，由乙方承担全部责任。
3.甲方应全力配合乙方在维修维护期间内的正常要求，提供一切必要帮助。
七、其他事项
1.协议未尽事宜，由甲乙友好协商，协商不成，可通过法律途径解决。
2.本协议一式两份，双方各持一份。
3.本协议双方负责人签字盖章后生效。
甲方(签字或盖章)：______________
乙方(签字或盖章)：______________
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：
一、工程概况：
工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程
建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。
二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围：
承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。
四、工程承包费用及结算方式：
1、计价方法：
(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。
(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的`80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。
五、其它：
1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有
权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。
5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：________________
乙方：________________
全年为________元。
（1）乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。
（2）乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
（4）因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。
（5）施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
每半年付款________元，年底付完。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________
签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日
水电维修合同范本（四）
本着互相信任的原则，就甲方的水电维修/工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.维修工程的内容及要求：办公楼所有水电维修/工程
2.维修施工地点：办公楼
3.工期：起始日期_______年_______月____日至终止日期：_______年_______月____日
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方可提前二天或维修前向甲方提供本项维修需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应于合同上所订开工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地点。否则合同工期起始日将以甲方供齐料的次日为准，按原订合同工期顺延计时.
甲方负责采购供应的材料应符合安全要求的合格产品，（甲方应保证所供材料的质量，）供应到现场后，甲乙方应办理交接手续并提供物料清单。乙方如发现甲方提供的材料与所提供材料清单有规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的.，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不
当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的地方和用途，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
如甲方需乙方采购的水电材料，乙方采购的水电材料于市场价格进行采购（必须是合格安全产品）。乙方供应的水电材料可提供价目清单及价格，由甲方确认后乙方再行采购，乙方需保证材料的质量.甲方应到现场验收，如不符合维修施工要求或与原清单规格有差异，应指令更换或禁用。如（未经甲方同意而乙方自行）使用，对工程造成的损失及返工费用由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于维修质量及验收的约定
1.由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
2.工程竣工：乙方应通知甲方验收，甲方在接到通知组织验收，并办理验收手续。
3.甲方供料者因材料原因影响工程质量者，与乙方无关，且返工需另计费.
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各
种设备管线。
2.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
3.负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。
4.维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好在施工工作过程，禁止闲杂人等进入现场。
6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的维修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1.工程款付款方式：
2.乙方承包内容：
1）.现场所有水电维修（不包新增加，加装需另行收费，收费标准详见本中心收费）。
2）.所有水电维修过程所产生的垃圾清理。
3）.水电安全检查，每月一次。
3.工程结算方式：
按实结算（1+2+3）：1）维修服务费2）代购材料费3）安装费
第六条违约责任
1竣工后，甲方需按合同上甲方所提出的维修内容及要求验收：若乙方违约，则由乙方负责返工至符合要求为止，或因甲方遗漏
或失误原因造成工程不合要求，则需由甲方负责.遗漏部分需另外计费.
第七条纠纷处理方式：
因工程维修质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向岳西县人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的维修延误，经双方确认后可以顺延。
2.维修期内，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
3.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
（四）合同有效期至_____________________。
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
1、装修施工地点：_____________________________________________
2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本项工程预计费用元人民币。
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的'整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1、工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容：
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式：
按实结算：
总价结算：20元/平米(套内面积)
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第六条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第七条合同的变更和解除：
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条、其它约定：
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方
的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。