在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的管道维修合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
发包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方经共同友好协商，就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_______
2.工程地址：_______
3.项目内容：维修、更换地沟污水管道
4.工程工期：自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。
二、甲方职责
1.甲方提供乙方所需电源
2.甲方有权对该施工材料进行检验，对工程进行检查验收。
3.甲方有权对该工程技术质量进行管理，协调施工。
4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。
三、乙方职责
1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题，需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。
2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的`一切规定和要求，并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。
四、付款方式
合同工程包干总价（含普通税票）共计人民币：_______元整（大写：_______元整）。工程完工后交由甲方验收，验收合格后甲方一次性支付给乙方。
五、施工安全职责
此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理，由于乙方安全措施不力造成的财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担，甲方不承担任何费用和责任。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方签章之日起生效，至竣工验收合格后终止。
甲方：__（盖章）乙方：（盖章）__
日期：__年__月__日日期：__年__月__日
甲方：
乙方：
____物业公司(以下简称甲方)与____业主(以下简称乙方)就对业主家卫生间内消防管道进行维修的问题，达成如下协议：
二、甲方维修时所需的人员、材料、费用等一律由甲方承担。
三、由于甲方的维修是在乙方装潢房屋之后进行的，所以甲方必须负责在对消防管道维修完之后，按照原样恢复原貌。
四、在维修之前，甲方对于乙方家里的`家居物品(家具和家电等)的使用现状进行检查、清点并签字确认(见附件)。基于乙方的家居物品(家具和家电等)都已经安装到位，在维修期间，甲方有责任对人员安全负责，同时应避免对乙方的家居物品(家具和家电等)造成不必要的损坏。对于在维修期间，由于甲方维修原因给乙方造成的任何一件物品的损坏，甲方必须按照原价进行赔偿。
五、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
六、本协议经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
因办公楼卫生间内，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给办公、生活造成了不便，为营造一个良好的办公、生活环境，甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成协议如下：
一、工程地点：
二、工程内容：下水道安装及改造。
三、工程质量：
1、PVC管必须为国标产品。
2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求，做到底板平整、安装牢固，确保排水通畅。
五、工程造价：工程总造价为_______元（整），包工包料。
六、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为整（_______元），一次性付清。
七、其它约定事项
1、保修期为1年，如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况，由乙方负责维修，费用由乙方承担。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
本着自愿、诚信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议，双方共同遵守：
一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。
二、工程总价：_______元整。甲方以总体承包方式交付给乙方。
三、甲方为乙方提供施工图纸、用水用电。乙方应严格按照甲方提供图纸施工，确保工程质量。工程期限为十天。
四、乙方应做好施工期间安全工作。施工过程中一切安全事故由乙方负责。
六、付款方式：甲方支付给乙方起动资金_______元，余款等工程结束，验收合格后付清。
七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，从签定之日超生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年月日
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点：生态公园
三、工程项目：管道维修
四、承包方式：乙方包工。
五、工程合同造价：造价为人民币：_______元：
1、结算方式：双方经济往来，通过银行办理。
2、付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限：20____年8月3日至20____年10月13日。工期为70天；工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的'3%扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
七、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决。
八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决；协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
一、工程名称：
__________________。
二、工程地点：
三、工程项目：
管道维修
四、承包方式：
乙方包工。
五、工程合同造价：
造价为人民币:____________。
1、结算方式：
双方经济往来，通过银行办理。
2、付款方式：
工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限：
______年______月______日至______年______月______日。工期为______天；工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3%扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
七、工程质量及验收：
施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的'有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决、
八、违约责任：
本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决；协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
经双方协商甲方将雁江区职业技术学校新建的宿舍楼与实训楼的消防管道安装工程承包与乙方施工（该工程只包工，不包括一切材料）在平等互利的`基础上共同一致达成以下协议：
1、施工范围：
乙方负责消防的所有管道，包括消火栓及箱体安装，屋面环网，屋面试验消火栓及接屋面水箱，与学校主水管碰接及室外消防车接水头，管洞套管安装等，乙方负责底层开挖与回填及箱体预留洞。
2、质量要求：
以有关部门验收为准。
3、计算单价：
本工程一次总计工程款_______元整。
4、付款方式：
宿舍楼完工付该幢楼工程金额的三分之二，实训楼及所有工程完工付总金额的80%，余款收合格后付清。
5、食宿由乙方自理，安全由乙方自行负责。另乙方在校施工过程中不违章操作，遵守该工程的一切规章制度。
以上五条双方共同遵守，如有违反，由违反方支付对方违约金_______元，本协议一式二份，双方签字之日起生效。
甲方：____________________
法定代表人：______________
地址：____________________
乙方：____________________
鉴于甲方的管道出现故障需要维修，乙方具备相应的维修技术和能力，双方经友好协商，达成以下协议：
一、维修项目
甲方委托乙方对位于__的__管道进行维修。
维修内容包括但不限于：管道堵漏、更换损坏管件、疏通管道等。
二、维修期限
乙方应在本合同签订之日起__个工作日内开始维修工作。
维修工作应在__前完成。如因不可抗力等特殊原因导致维修期限延长，双方应协商确定新的维修期限。
三、维修费用及支付方式
维修费用总计为人民币__元（大写：__元整）。
支付方式：甲方在乙方完成维修工作并经甲方验收合格后__个工作日内，向乙方支付维修费用的__%；剩余维修费用在维修质保期届满且无质量问题后__个工作日内支付。
四、质量保证
维修质保期为__个月，自维修工作完成并经甲方验收合格之日起计算。在质保期内，如出现维修质量问题，乙方应负责免费维修。
五、双方权利义务
甲方权利义务
（1）为乙方提供维修所需的必要条件，如场地、水电等。
（2）按照合同约定支付维修费用。
（3）及时对乙方的维修工作进行验收。
乙方权利义务
（1）按照合同约定的维修内容和期限完成维修工作。
（2）使用符合质量标准的维修材料和设备。
（4）对维修过程中知悉的甲方商业秘密和个人隐私予以保密。
六、违约责任
若甲方未按照合同约定支付维修费用，每逾期一日，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。
若乙方未按照合同约定的维修内容、期限完成维修工作或维修质量不符合要求，应按照维修费用的__%向甲方支付违约金，并在甲方指定的`期限内完成整改。如乙方逾期未整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的维修费用。
七、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________
法定代表人（签字）：________
签订日期：____年__月__日
乙方（盖章）：______________
甲方将河西乡人民政府锅炉管道维修工程委托给乙方施工，为明确双方责任，保质按期完成工程任务，经甲乙双方协商，特签订本协议，共同执行。
一、工程内容
河西乡人民政府锅炉管道维修工程。具体内容包括：对乡政府各办公室和楼道内的管道维修更换及所涉炉墙的修复。
二、承包方式
乙方采用包工包料、预算包干的方式进行承包。预算包干价为_______元(大写：_______万元整)。管道泵由甲方自行购买，不包含在内。工程过程中发生的变更、签证等事宜，以实进行决算。
三、工期要求
本工程于20____年10月15日开工，至20____年11月10日竣工。
四、材料供应
工程所需材料均由乙方供应，但所使用的`锅炉管道必须是正规厂家生产，不合格材料严禁使用。
五、付款方式
工程竣工后，由甲方组织施工单位和有关部门进行验收，通水验收合格后将工程款一次性付给乙方。
六、双方职责
1、甲方在开工前应提供乙方完整的施工图纸，并选派施工现场代表负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作，协助乙方处理施工中的有关问题。
2、乙方在施工中应严格按照施工技术规范要求精心施工，确保施工质量和施工安全。施工过程中如发生质量事故和安全事故，责任由乙方承担。
3、乙方应遵守村容环境卫生规定，做到文明施工。
七、竣工验收
工程具备验收条件时，由甲方组织施工单位和有关部门进行验收，验收合格后方可使用。
八、工程所拆除的旧管归乙方所有。
九、其它未尽事宜，双方协商解决。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，双方应严格遵守，工完帐清后合同废止。
本合同一式三份，甲方双方各执一份，存档一份。
乙方承包甲方消防喷淋管道安装内容包括：管道安装、喷头安装，管道刷面漆、试压。不含修洞、开洞，消防箱安装消防栓、填充套管、吊洞，具体按以下几点实行：
1、乙方必须按规范，按图纸施工，确保消防验收合格。
2、施工过程中必须做到安全施工，不违规作业，听从现场施工人员安排，不得浪费材料。
3、甲方负责施工所需机具、工具、劳保、住宿。
4、人工费：甲方以乙方所安装管道每米_______元付给乙方，总量以现场实际长度为准。
5、具体付款方式：前期按每月安装进度量的80%付款，所有管道安装完成及试压后付足总款的90%，消防验收合格后，15日内付清总款给乙方
6、需要修改处，必须在乙方为施工前提出，并下达更改通知书，如乙方已安装，更改部分由甲方负责。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_______________
乙方：_______________
因办公楼卫生间内，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给办公、生活造成了不便，为营造一个良好的办公、生活环境，甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成合同如下：
第一条、工程概况
1、工程地点：_______________。
2、工程内容：下水道安装及改造。
3、承包方式：_______________。
4、工程要求：_______________。
第二条、工程质量
第三条、维修期限
甲乙双方约定此次维修期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，共计_______日。
第四条、工程造价
甲乙双方约定工程造价暂定为人民币_______元，￥_______元，最终总造价以决算审计为准。
第五条、付款方式
工程结束后，经验收合格凭票付款，一次性付清。
第六条、保修
保修期为_______年，如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况，由乙方负责维修，费用由乙方承担。
第七条、验收
第八条、违约责任
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同；若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
第九条、争议纠纷解决
因本合同而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第十条、其他约定
1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的`附件均为本合同不可分割的部分。
2、本合同自甲乙双方签订之起生效。
4、本合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。
5、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
甲方(公章)：_______________甲方(公章)：_______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
签字地点：_________________签字地点：________________
发包人（以下简称甲方）：_____
承包人（以下简称乙方）：_____
身份证号码：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条承包范围：____公司内所有消防管道及生活用水联通____
第三条工程承包方式：__包工包材________
第四条合同工期
开工日期：__年__月__日（15天）____
第五条工程造价：___伍万元整______
付款方式：___首付_______万元__不含税____
尾数付款方式：_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______
第六条工程质量及验收标准
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装，如发现乙方擅自变更了材料品牌，应承担全部责任。
4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的`同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。
第八条材料采购__主管道天津（利达）牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
第十条争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定
1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
法定代表人：_________法定代表人：_________
协议签订地：_________协议签订地：_________
建筑单位：______（甲方）
施工单位：______（乙方）
监督单位：______（丙方）
甲方与乙方协定由乙方开挖自来水管道和绿化树沟，甲乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，经过充分协商，拟定如下条款，在丙方的监督下，严格执行，任何一方不得擅自变更或解除协议。
一、施工项目
1、开挖自来水管道60米，宽0.5米，深1.8米，每米__元，合计资金__元；
2、开挖绿化树沟70米，宽1米，深度1米，每米__元，合计资金__元；
三、付款方式及要求（亲子活动安全协议书）
1、以上两项工程合计资金共__元整。
2、经甲方验收，丙方监督，开挖沟槽达到协议要求，一次性付清所有款项。
3、乙方提供税务发票及开户银行账号，由丙方开据转账支票付清所有款项。
建筑单位（甲方）______
施工单位（乙方）______
法定代表人：______
签订日期：__年__月__日
监督单位（丙方）：
经甲、乙双方协商，甲方将管道维修工程承包给乙方施工，并达成以下协议，望双方共同信守执行。
润泽园院内排水管道维修；
公司润泽园院内；
三、承包范围：
排水管道更换、碰头、刷漆及垃圾清理；
四、承包方式及单价：
包工包料。以上工程内容共__元；
五、开工日期：
__年8月10日至__年9月10日完工；
六、质量标准：
乙方必须按甲方要求维修，质量必须符合规定；
七、付款方式：
八、安全问题：
乙方在维修期间必须遵守甲方的安全管理规章制度，确保工程安全顺利完成。
九、本协议一式四份，甲乙双方各两份，双方签字生效，完工付款后失效。
十、本协议未尽事宜，另行协商补充。
甲方（公章）：___________
_______年____月____日
乙方（公章）：___________
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为了保障人员的生命财产安全，保证消防设备能正常工作，一旦发生火灾，能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定，现甲方将公司内所有的消防设施的'维修工作委托给乙方。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：
第一条：维修的消防工程名称：
____________。
第二条：维修的消防工程地址：
第三条：维修的消防工程范围：
1、火灾自动报警系统；
2、消防控制联动系统；
3、消火栓系统；
4、自动喷淋系统；
5、二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统)；
6、七氟丙烷灭火系统；
7、应急照明及疏散指示系统；
第四条：工程期限、费用及付款方式：
本次消防系统维修工期为二十天，自______年______月______日起至______年______月______日止，维修单价按原签订的合同单价支付，费用为：______整(大写：______整)，支付方式：工程竣工验收后，支付80%，竣工验收三个月后，如无质量问题再支付剩余的20%。
第五条：合同生效
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自双方代表签字，单位盖章后生效，本合同有效期子______年______月______日起至______年______月日止。
甲方：____________
乙方：____________
甲方因常涯、叶庄新打水源井，需对原供水管线、设备进行铺设及维修，并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
二、本安装工程所需的.原材料，由乙方按工程实际情况，由乙方负责对安装材料的采购，安装材料须符合国家标准。
三、经双方协商本工程造价______万元（大写：____________元整）。施工结束经验收按实结算。
四、施工结束验收合格，正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。
五、甲方负责提供工程的施工场地：负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。
七、因乙方原因致水管泄漏返工，其材料及实际损失一概由乙方负责。
八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（代表）：____________
日期：____________
乙方（代表）：____________
甲方（以下简称甲方）：
乙方（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商一致，甲方将下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：
一、工程范围：小区住宅楼污水管道维修。
二、承包方式：
三、工程要求：乙方负责甲方小区住宅楼所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅；疏通院内各过水井，保证过水井之间通畅；排除地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的`管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。
四、以上工程总计价款元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。
五、工程总工期天，从年月日至年月日，乙方须保证按期完工。
六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设置安全设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。
七、工程质量保修期年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同从签订之日起生效。
甲方（签字盖章）：
日期：
乙方（签字盖章）：
经甲、乙双方协商一致，甲方将____市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：
一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。
二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。
三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅；疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅；排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的`管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。
四、以上工程总计价款__元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。
五、工程总工期2天，从__年10月7日至__年10月8日，乙方须保证按期完工。
七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。