_________年_______月______日起至_________年_______月_______日。
2、本合同有效期内,甲、乙方均有权根据自身生产经营需要提前终止本合同,提前_________天通知乙方即可,不承担任何违约责任或补偿责任。
风险提示:争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
转让方:
_________(身份证号:)(以下称“甲方”)
_________(身份证号:)(以下称“乙方”)
受让方:
_________(身份证号:)(以下称“丙方”)
_________(身份证号:)(以下称“丁方”)
(上述各方以下合称“各方”,独称“一方”)
第1条______有限公司的简况及股权结构:
1、公司简况:
______有限公司是年月日在依法成立的内资有限公司,法定代表人为:,注册号为:,注册资金:元人民币,经营范围为:。
2、股权结构:
______有限公司共有两个法人股东,分别是:公司,持有%的股份;鞍山公司,持有%的股份。
第2条转让方的告知义务:
第3条股权转让的份额、转让价款、支付方式
____(甲方)自愿将其在______有限公司中所持有的__%股权以___万美元(或万元人民币的价款转让给____(丙方)。
____(乙方)自愿将其在______有限公司中所持有的__%股权以___万美元(或万元人民币的价款转让给____(丁方)。
上述股权转让价款应于本协议生效后三个工作日内由相应的受让方支付给相应的转让方。
第4条股东身份的取得
b)转让方不可再对外声称自己为______有限公司公司法定代表人、执行董事、监事、总经理、经理、或雇员;且
c)转让方不可使用______有限公司公司的任何无形资产,包括但不限于名称、商号、标记、专利、商标、商业秘密等。
第5条工商变更登记手续办理
转让方承诺在本协议签署之日起5个工作日内向______有限公司所在地的工商管理机关申请办理此次股权转让的变更登记。承诺他们将根据本协议,尽其全力完成此次股权转让在______有限公司所在地的工商管理机关获得合法的登记。为此目的,受让方承诺签署和/或提供与股权转让有关的所有必须的文件,同时保证这些文件的真实性和有效性。
第6条股权进行上述转让后,受让方承认原______有限公司的合同、章程及附件,愿意履行并依法承担原甲方在______有限公司中的一切权利、义务及责任,包括转让前______有限公司债权债务。该转让股权应当包括转让方和受让方根据其股权,在现在和将来已享有的或将享有的所有权利,包括但不限于委派执行董事的权利,对______有限公司公司的经营管理权和分配利润等权利。
第7条保密义务
第8条违约责任
受让方若未按本协议约定的期限如数缴付股权转让价款时,应支付违约金,每逾期一天,违约金按照应付款项的千分之三计算,如逾期三个月仍未缴付的,除向甲方缴付违约金之外,甲转让方有权终止本协议,并要求受让方赔偿损失。
第9条争议解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果30日内协商不能解决,任何一方有权向公司注册地人民法院起诉。
第10条各方签署本协议后,本协议项下股权和其所附的权利的转让为不可撤销的转让。
第11条本协议的变更,必须经双方共同协商,并订立书面变更协议。如协商不能达成一致,本协议继续有效。
第12条费用承担
与此次股权转让有关的所有合理费用应当由股权转让后的鞍山______承担。
第13条陈述和保证
1、转让方保证其合法拥有本协议项下所转让的______有限公司的股权以及具有合法的资格和权利向受让方转让该股权;
2、转让方保证在转让的股权上无任何的留置、抵押、质押和其他第三人可能主张的权利。
第14条公司在终止、解散或破产后的资产分配
在本协议生效后,无论因何种原因导致公司终止、解散或被破产清算,______有限公在清算后的剩余的财产应当均无一例外的分配予受让方。
第15条本协议的生效
本协议自各方签署之日起生效。
第16条通知
任何一方在执行本协议的过程中,向对方发出的正式的通知,要求或其他信息应当以书面形式,送达至对方以下的地址或传真至以下的传真号:
甲方地址:
传真号:
乙方地址:
丙方地址:
丁方地址:
第17条其他
1、如本协议的任一条款被法院或仲裁机构认定为不合法、无效或不可强制执行,本协议其他条款的合法性、有效性和可强制执行性不应因此受到影响。
2、本协议一经签订,则应取代在本协议签订前各方就股权转让而达成的任何书面或口头的协议、备忘录、意向书或其他文件。
确认并签署
甲方:(中国身份证:)
乙方:(中国身份证:)
签署:
丙方:(中国身份证号:)
丁方:(中国身份证号:)
甲方:____
乙方:____
身份证号码:____
为方便甲方废品出售,经甲乙双方友好、平等协商达成如下协议:
一、协议期限:自__年__月__日至__年__月__日止;
二、付款方式:双方确认废品数量、重量无误后乙方现场支付甲方价款。
三、乙方必须遵守以下管理规定:
1.乙方不得在甲方办公场地从事非法活动,一经发现,甲方有权终止本协议;
2.本协议由协议签订人履行,不得转包第三方经营,如有违约,本协议自动终止;
3.乙方进入甲方办公场地时,应注意自己的言行举止,行为规范,须文明开展回收物品业务。服从甲方管理人员的管理,听从甲方的指挥,支持配合甲方的工作,甲方保证乙方进出大门自由,但乙方需接受门卫验证。
4.乙方应爱护甲方的公物,如有损坏,照价赔偿;
5.乙方必须保持收购废品车辆的'整洁,不得赃车进入;
6.甲方不承担乙方任何安全责任。
四、本合同在履行过程中任何一方有违反本合同的约定,另一方可提前十天提出终止本合同;如无违反本合同约定情况的发生,任何一方不得擅自终止本合同的履行。
五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等效力,未尽事宜,双方另行协商。
六、本协议自双方签订日生效。
甲方签章:____
乙方签章:____
日期:____
购方:__________
销方:__________
为保护买卖双方的合法权益,根据《_合同法》,经协商一致同意签订本合同,以明确各自权利与义务,具体如下:
一、订单明细:
____________________
二、交期:
交货日期为_____年____月____日。
三、产品单价:
卖方需于交期前一周内将产品单价提供给买方。
四、样品提供:
为保护双方商业机密卖方于产品交货期前(工作日)将每款每色样品提供1双给买方,作为买方产品推广的确认样。
五、付款方式:
1、订金支付:买方需交首批订金万元(人民币)给卖方,卖方开始备料生产;
2、因买方货款未在交期前到位,卖方有权顺延交货日期;
3、尾款支付:剩余总货款的10%,卖方于产品出货后一个月内(即_____年_____月_____日)全额付清。
六、买方资料及配件提供:
1、买方需于合同签订后内将做包装及产品标识等资料交给卖方,以便卖方安排采购事宜及生产计划安排。
七、产品质量:
产品质量由买卖双方质检人员依行业标准对产品整个生产过程进行质量检验把关,并于成品出货时进行抽检。
八、运输:
1、卖方于交货期内负责将成品运输到买方指定卖方指定托运部或指定运输单位。
2、买方负责从托运单位至买方仓库。
3、买卖双方各自承担自己运输内的费用,此运费不计入产品单价。
九、违约责任:
1、如因买方材料提供或货款原因导致出货期延误责任由买方承担。
十、商业保密:
十一、争议解决:
买卖双方应本着精诚合作的态度,如因合同或其它产生争议,应友好协商,协商不成双方可通过法律途径进行解决。
十二、其他事项:
本协议一式二份,买、卖双方各持一份,具有同等法律效力,本协议由双方代表签字之日起生效。
买方:__________
卖方:__________
地址:__________
1、乙方保证具备履行本合同应有的行政许可及相应处理能力,并保证在甲方工厂装运废品时,遵守安全作业规则及要求,做好安全措施,乙方人员作业过程中造成任何财物损坏或乙方指派的工作人员在甲方厂区内发生人身伤亡的,由乙方承担一切法律责任及赔偿责任。
2、乙方在甲方工厂作业时,必须遵守甲方管理制度,服从甲方的安排和协调,不得损坏甲方财物,不得影响甲方正常生产经营并保持废品仓库和厂区的清洁,如因乙方原因发生安全事故导致甲方损失的,由乙方负责赔偿。
3、除甲方事先书面同意外,乙方不得转让或部分转让其在本合同项下的任何权利与义务。
4、乙方对履行本合同过程中知悉之甲方及其关联公司商业机密承担保密责任,不得以任何理由向第三人公开。
5、乙方保证不得以包括但不限于将未去除甲方标识的废品直接转让的任何方式侵犯甲方及其关联企业知识产权。
6、乙方保证在本合同签订、履行过程中不得有包括但不限于挂靠、借用、冒用其他公司营业证照等任何弄虚作假行为。
风险提示:违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
转让方:_______(以下简称为甲方)
注册地址:_______
法定代表人:_______
受让方:_______(以下简称为乙方)
以下甲方和乙方单独称“一方”,共同称“双方”。
鉴于:
甲方拟通过股权及全部资产转让的方式,将甲方公司转让给乙方,且乙方同意受让。
第一条、先决条件
下列条件一旦全部得以满足,则本协议立即生效。
1、甲方向乙方提交转让方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议之副本。
2、甲方财务帐目真实、清楚;转让前公司一切债权,债务均已合法有效剥离。
上述先决条件于本协议签署之日起______日内,尚未得到满足,本协议将不发生法律约束力;除导致本协议不能生效的过错方承担缔约损失人民币______万元之外,本协议双方均不承担任何其它责任,本协议双方亦不得凭本协议向对方索赔。
第二条、转让之标的
甲方同意将其各股东持有的公司全部股权及其他全部资产按照本协议的条款出让给乙方;乙方同意按照本协议的条款,受让甲方持有的全部股权和全部资产,乙方在受让上述股权和资产后,依法享有公司100%的股权及对应的股东权利。
第三条、转让股权及资产之价款
本协议双方一致同意,______公司股权及全部资产的转让价格合计为人民币______元整(RMB)。
第四条、股权及资产转让
本协议生效后7日内,甲方应当完成下列办理及移交各项:
将公司的管理权移交给乙方(包括但不限于将董事会、监事会、总经理等全部工作人员更换为乙方委派之人员);
移交甲方能够合法有效的_______公司股权及资产转让给乙方的所有文件。
第五条、股权及资产转让价款之支付
第六条、转让方之义务
甲方须配合与协助乙方对______公司的审计及财务评价工作。
甲方将依本协议之规定,协助乙方办理该等股权及资产转让之报批、备案手续及工商变更登记等手续。
第七条、受让方之义务
乙方须依据本协议第四条之规定及时向甲方支付该等股权及资产之全部转让价款。
乙方将按本协议之规定,负责督促_______公司及时办理该等股权及资产转让之报批手续及工商变更登记等手续。
第八条、陈述与保证
转让方在此不可撤销的陈述并保证
1、甲方自愿转让其所拥有的_______公司全部股权及全部资产。
2、甲方就此项交易,向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方出示、移交之全部资料均真实、合法、有效,无任何虚构、伪造、隐瞒、遗漏等不实之处。
3、甲方在其所拥有的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保,亦不存在任何形式之法律瑕疵,并保证乙方在受让该等股权及全部资产后不会遇到任何形式之权利障碍或面临类似性质障碍威胁。
4、甲方保证其就该等股权及全部资产之背景及公司之实际现状已作了全面的真实的披露,没有隐瞒任何对乙方行使股权将产生实质不利影响或潜在不利影响的任何内容。
5、甲方拥有该等股权及资产的全部合法权力订立本协议并履行本协议,甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反公司章程之规定,并不存在任何法律上的障碍或限制。
7、本协议生效后,将构成对甲方各股东合法、有效、有约束力的文件。
受让方在此不可撤销的陈述并保证:
1、乙方自愿受让甲方转让之全部股权及全部资产。
2、乙方拥有全部权力订立本协议并履行本协议项下的权利和义务并没有违反乙方公司章程之规定,并不存在任何法律上的障碍或限制。
3、乙方保证受让该等股权及全部资产的意思表示真实,并有足够的'条件及能力履行本协议。
第九条、担保条款
对于本协议项下甲方之义务和责任,由_______承担连带责任之担保。
第十条、违约责任
协议任何一方未按本协议之规定履行其义务,应按如下方式向有关当事人承担违约责任。
1、任何一方违反本协议第七条之陈述与保证,因此给对方造成损失者,违约方向守约方支付违约金_______万元。
2、乙方未按本协议之规定及时向甲方支付该等股权及资产之转让价款的,按逾期付款金额承担日万分之三的违约金。
上述规定并不影响守约者根据法律、法规或本协议其它条款之规定,就本条规定所不能补偿之损失,请求损害赔偿的权利。
第十一条、适用法律及争议之解决
协议之订立、生效、解释、履行及争议之解决等适用《_合同法》、《_公司法》等法律法规,本协议之任何内容如与法律、法规冲突,则应以法律、法规的规定为准。
任何与本协议有关或因本协议引起之争议,协议各方均应首先通过协商友好解决,30日内不能协商解决的,协议双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。
第十二条、协议修改,变更、补充
本协议之修改,变更,补充均由双方协商一致后,以书面形式进行,经双方正式签署后生效。
第十三条、特别约定
除非为了遵循有关法律规定,有关本协议的存在、内容、履行的公开及公告,应事先获得乙方的书面批准及同意。
第十四条、协议之生效
协议经双方合法签署,报请各自的董事会或股东会批准,并经公司股东会通过后生效。本协议一式三份,各方各执一份,第三份备存于______公司内;副本若干份,供报批及备案等使用。
第十五条、其它
本协议未尽事宜,由各方另行订立补充协议予以约定。
第十六条、本协议之附件
甲方:______有限公司
乙方:______有限公司
1、由甲方负责出资______元人民币(大写:____________________元)做为收购第一条“1、2”款电站项目的收购资金。此18亿______元仅为初步拟定价,实际交易价以收购时达成的正式交易协议为准。再收购其它电站时,双方另行协商出资价款。
2、由乙方负责上述电站项目收购的前期联系、具体运作及手续办理。
3、此协议签订后七日内,甲方应先向乙方指定帐户转入资金______元,此资金做为收购电站前期的运作资金,甲方负责监督此资金的使用。
4、在乙方与被收购方达成收购协议后三日内,甲方应按收购协议约定的价款总额向乙方指定帐户支付收购款项,以便乙方落实收购手续。
5、收购完成后,甲乙双方以收购的电站为资产共同设立股份有限公司,其中甲方占股份额为_________%,乙方占股份额为_________%。
6、新成立的股份公司董事长职务由甲方派出人员担任,总经理职务由乙方派出人员担任,并由乙方具体负责水电站的经营管理。
甲方:
乙方:
为了方便市场商户,同时也考虑本市场实行封闭式管理,保障市场安全,特为各商户设有专人负责的废品(铁、机油)回收服务,经双方协商达成如下协议:
一、甲方责任与义务
1、甲方有义务对进入市场内的废品(铁、机油)回收人员进行管理。
二、乙方的责任与义务
1、乙方进入市场时,应注意自己的言行举止,行为规范,须文明开展回收废旧业务。最新废旧物资回收合同范本最新废旧物资回收合同范本。
2、乙方在市场内进行交易时要求价格与市场价相同等或高于市场价格,不得私自压价。
3、乙方进入市场时,必须遵照本市场的各项管理规定服从甲方的管理,不准在市场内随便走动或到别的商户家进行宣传。
4、乙方不准在市场内有违法的行为,收取后及时离开,凭证出入市场。
三、租金
1、回收期限:自____年7月22日至____年11月21日,本协议自双方签订之日起生效,有效期为3个月。
2、费用:乙方在签订协议当日一次性向甲方交纳管理费,按每月¥300元计算,共计¥1900元(大写)壹仟玖佰元。金额共¥500元保证金,作为遵守市场规章制度及管理的担保。
五、本协议壹式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签章):乙方(签章):
代表签字:代表签字:
____年____月____日____年____月____日
甲方:__________________
地址:__________________
乙方:__________________
住址:__________________
身份证号码:__________________
四、本协议经双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
1、本协议有效期为__年___月___日至___年___月___日。
2、未尽事宜由双方协商确定。
3、双方产生争议优先协商解决,无法解决的由甲方所在地法院裁决。
甲方:乙方:
日期:日期:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就乙方采购甲方出售的废钢有关事宜,根据《_合同法》规定,达成如下协议:
一、采购品名:矿用报废设备;
二、废钢交货地点:河北省唐山市
三、废钢目的地:唐山市;
四、出售价格:优惠价人民币元整/吨(含增值税价);
五、购货数量吨
六、结算方式:乙方向甲方出据银行承兑汇票,按期结算后,多退少补。
七、付款方式:甲方与乙方签订合同后,甲方陪同乙方携带承兑汇票至开滦集团当场背书后提交,乙方支付的银行承兑汇票并经核保真实有效后,购销关系成立,开滦集团开出收据给乙方保管,甲方开始办理购买报废设备的一系列手续。
八、甲方责任权力
1、确定货源,指定货场,安排运输车辆。负责吊装货物,每车按标准吨位30-100吨吊装。
3、负责对乙方人员去货场(厂区)厂规、厂法、文明礼貌教育培训(15分钟)。
4、从矿场至甲方交货场由甲方安排运输所需车辆,甲方负责现场吊装安全工作,乙方人员必须积极配合,在吊装现场的安全事故由甲方负责。
5、甲方以每次发货重量为吨时开出增值税发票给乙方,或以乙方需要为参考开出相应金额发票。
6、银行承兑汇票交付开滦且经核保真实有效后5个工作日内甲方确保货场内可提货。
7、如遇由乙方原因产生的事端,甲乙双方协商解决。合同签约买家开出承兑汇票后,卖方因市场价格因素没有按照合同条款履行视卖方违约赔偿买方开出承兑汇票面额的2%作为违约金赔偿
九、乙方责任权力:
1、按甲方要求程序支付银行承兑汇票,金额可按双方协商数额确定。乙方于签约后5工作日内开出大款承兑汇票的金额为元/吨,总重量为吨,总金额为万元,首次承兑汇票面额为总金额的%,即万元.(万元整),乙方在出货后剩余吨货未提前缴清剩余的.全部余款。
2、自行负责运输。收货人确定为:___签名签收为准。负责到达指定货场后的运输车辆、人员安全。乙方人员必须遵守甲方提出的进货场后要求,不许在吊装等过程中制造矛盾与事端,如若发生后果由乙方负担。
3.合同签约买家开出承兑汇票后因市场价格因素终止合同视买方违约赔偿卖方全额货款的2%作为违约赔偿。
十、共同责任权力
1、双方约定的购销数量,必须全面执行,任何一方合同执行中遇到极特殊情况时,双方协商解决,或赔付对方经济损失。
2、承兑汇票尾款或金额不足时,按期结算或补足欠款。
十一、本合同如有争议时,双方协商解决,协商未果时,由当地法院裁决。
十二、此合同一式二份,双方各执一份,双方代表签章后生效。望双方以资信守。
出售方(以下简称甲方):
地址:
收购方(以下简称乙方):
鉴于甲方在生产过程中产生废旧物品(以下简称“废品”),乙方有意收购其物品,双方经友好协商,就废品出售与收购事宜,达成一致意见,签订本合同,供双方遵照执行。
风险提示:标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。
数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
1、如甲方未按本协议第二条第三款约定转入前期收购资金,则应按拟收购电站总价款(即_________亿、元标准,下同)的千分之三赔偿乙方违约金。
2、如甲方未按本协议第二条第四款约定转入剩余收购资金,在承担因此造成的损失外,还应按拟收购电站总价款的百分之五赔偿乙方违约金,且乙方不予退还原转入的前期收购资金。
3、因乙方收购手续不完善,给甲方造成损失,除赔偿损失外,还应按拟收购电站总价款的千分之_________赔偿甲方违约金。
2、此协议签订后_____年内如未与拟收购方达成任何收购协议,则自动解除。
3、本协议经双方签字并盖章后生效。本协议一式六份,甲、乙双方各执三份。
甲方:_________________
乙方:_________________
法定代表人:_________________
______年______月______日
甲方职责:
提供拆除场地。
甲方:江西建工第三建筑有限责任公司赣西分公司
一、工程概况
工程名称:
工程所在地点:
二、工程拆除的范围、承包方式及验收标准
1、拆除施工的范围为:
二、三楼过道石膏板吊顶、标间:门及门套、过道地砖、卫生间门及门套、地砖、墙砖及水泥层、洁具、窗套、木地板及地脚线。
(2)、教学楼及走廊的顶面琉璃瓦、正面铝合金窗、墙裙、矿棉板天花、木地台、石膏板吊顶;卫生间墙砖及地砖。
(3)、怡心楼卫生间地砖、瓷砖、洁具、吊顶、门及门套、房间石膏板吊顶。
(4)、餐厅局部卫生间的门及门套、地砖、墙砖、洁具、顶面琉璃瓦,木框窗、外墙部分墙砖。
2、承包方式为:乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备,包施工安全,包拆除质量,严格按照拆除施工工期完工;乙方自行承担本项目拆除及运放到甲方指定地点过程中发生的全部费用(包括但不限于人工费、机械费、管理费、垃圾运输费及行政许可审批所需费用等)。
3、施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有,均由甲方自行处理,乙方不得私自处理。
三、施工要求和验收标准
1、施工要求:乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容(包括但不限于以下内容):拆除现场的维护及必要的脚手架搭设等为了安全生产所采取的所有措施;拆除范围内的所有物体的拆除;较大物料的二次破碎;拆除范围内所有拆除物的拆除外运;拆除施工完成后的场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护;降噪环保所采取的必要措施等。
2、拆除施工任务完成后验收合格的标准:拆除范围内的所有物体全部拆除并将垃圾清理外运;场地平整且无建筑垃圾无杂物等;符合装饰装修设计图纸及施工要求。
四、工期要求
乙方进场后必须无条件服从甲方管理,并在甲方与业主的总工期前提下完工,保证每天要有人员进行拆除。
五、承包价格约定
1、甲乙双方约定拆除范围内的单项和单平方报价,据实结算。
本合同中的单价或者最终的结算价包含了乙方施工的人工费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等所有费用。本工程施工期间出现的各种变化等可能影响本工程合同执行及价款的风险因素,均由乙方自行承担。
甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商签订本协议:
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。
4、本合同一式四份,甲乙双方、局基建办、监察室各执一份,具有同等法律效力。
代表人:代表:
因工程施工需要,甲方将西峡县原种场改造安置小区项目范围内的房屋拆除及渣土清运工程委托乙方施工,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方协商,达成如下协议:
一、工程地点:
二、工程内容:建筑物的拆除、渣土清运。
三、(1)乙方施工中拆除下来的材料归乙方所有,拆除建筑物造成的渣土由乙方负责清运。在拆除过程上和废渣外运的过程中周边关系,外界干扰由甲方全权处理。施工的机械车辆由乙方自行安排。
(2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10万元整)。
四、乙方负责:
1、按甲方要求按时进入拆迁现场,负责对甲方指定的建筑物及附属物的拆除、清运、清扫工作,保证甲方要求的工期完成施工。
2、在施工中确保作业安全,文明施工,对于施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。
五、违约责任及其它
1、违反本合同规定,甲乙双方各自承担其责任,造成的损失由责任方全部承担。
2、合同执行过程中任何一方违约,付给对方违约金按工程款的120%执行,如不执行的可向当地人民法院起诉。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
为防止食品和环境污染,保障人体健康,保护和改善环境,根据《中华*共和国食品安全法》及《中华*共和国食品安全法实施条例》等法律、法规。经*乙双方协商,特制定本合同,并共同遵守。
一、*方加工使用后的废弃油脂(泔水油脂),由乙方按*方的要求定时清运。
二、乙方对废弃油脂的收集、处理、储存等活动,必须符合《中华*共和国食品安全法》等法律、法规的要求。
三、乙方不得将收集到的废弃油脂加工后再作为食用油脂使用或销售。否则,*方有权终止合同。
本合同一式两份,*乙双方各持一份,自签字之日起生效。
*方负责人:乙方负责人:
年月日年月日
发包方:简称甲方
承包方:简称乙方
现甲方决定将旧楼拆除工程发包给乙方施工。为达到优质、高速、高效的总目标,确保双方利益,为能更有效对本工程进行控制,强化管理。经甲、乙双方协定,特签订此承包合同,双方共同遵守执行。
第一条:工程名称和地点:
旧楼拆除工程,xx县老水泥厂内
第二条:承包范围及工作内容
2、工程价款:
乙方按本项目实拆平为准,支付人民币元共计人民币元给甲方,甲方给乙方开出收据,不包税的收据,乙方拆除旧楼的所有废旧材料属乙方所有,作为乙方在拆除施工中产生的费用。
第三条:付款方式
乙方签订合同后支付拆除房屋补偿款万元、押金万元人民币,合计万元方可进场施工。
第四条:双方责任
1、甲方责任
2)甲方负责拆除范围的办公设备、现场滞留人员以及所有施工场地内的一切障碍物的清理和协调。
2、乙方责任
1)乙方签订合同后,接到拆除通知应立即安排足够有经验的拆楼人员和机械入场。首先做好安全防护设施,制定施工方案,对工人进行全面安全教育方能施工。
2)乙方人员和机械必须按常规拆房顺序,多年拆楼经验进行安全施工,文明拆除,在拆除过程中安全,包括人员及机械和第三者伤害由乙方自行负责,甲方有权提醒和监督。乙方必须为拆楼工人购买保险,不买保险不得进场。
3)乙方要派专业人员现场技术指挥,制定施工方案,采取有效安全措施。负责全面管理。
4)乙方负责整栋旧楼拆除的垃圾清运至原建筑±0为准,同时将原有旧楼的地台、地梁破碎,原地平整。
第五条:工程工期要求
工程工期根据甲方要求和施工场地,加大力度,确保正常施工日为15天完成拆除任务,确因人力不可抗因素顺延。在施工期间,甲方不得随意让乙方停工,乙方不得随意退场。
第六条:甲、乙双方必须遵守合同的条约,双方不得违约,如有违约,一切经济损失由违约方负担全部责任。
第七条:验收
乙方完成拆除作业后,在甲方完成清理、运输废料后,确定乙方已拆除完地面以上所有的应拆除的建筑后,甲方两个工作日内退还押金。
第八条:本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商处理。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效,具有同等法律效力。(工程完工后自行作废)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下:
(一)拆除任务:
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备,其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆),不属于乙方所有,由甲方自己留存。(注:本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢)
(二)拆除期限
即:年月日至月天。
(三)付款方式:
本拆除设备款,按:含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、
电机65/千瓦、铁皮800元/吨,据磅秤实际数量结算。合同签订后,乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后,如按甲方要求无任何违规行为,甲方一次性返还乙方全部保证金。
(四)拆除设备注意事项
1、拆除设备时,若需拆卸门窗时,由乙方自行解决,拆装完毕后需乙方负责修好;
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决;
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理;
4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。出现问题由乙方负全责;
5、所涉及的吊运、装车等一切问题,由乙方负责自行解决;
6、拆除切割不锈钢时,切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾,清理现场。
(五)安全责任
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全,施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向
法院起诉。
(七)本合同经双方签字盖章即生效,一式两份有同等效力,甲乙
双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表(签字):法人代表(签字):
年月日
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程地点:
二、工程承包范围
工程范围::多层(4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼,9#楼、10#楼、11#楼)
商品房土建及装饰工程
(1)本工程建筑面积:
多层(框架剪力墙结构):5#楼:5135㎡,6#楼:8872㎡
多层带地下室:19#楼:3781㎡,20#
多层(砖混结构):4#楼:5860。4㎡,13#楼:3781。4㎡,16#楼:3784。9㎡,18#楼:3784。9㎡,21#楼:
别墅:7#楼:620㎡,8#楼:620㎡,9#楼:620㎡,
合计建筑面积:㎡(以实际竣工结算面积为准)
(2)承包目标范围:以甲方提供的施工图纸、技术交底、图纸会审、设计变更、技术核定单及其他说明所规定的土建、装饰工程及散水的全部内容(土方开挖、降水、桩基础施工由甲方另行发包,土建施工界面以剔,截桩头为起始点)。
(3)甲方另行发包的范围为:a、电梯工程,b、给排水工程,c、消防工程,d、强弱电工程,e、人防安装工程,f、室外总图,g、防水工程,h、外墙保温,外墙漆,i、塑钢窗、阳台、楼梯栏杆。
三、合同工期
开工日期:年月日(以发包人签发的开工日期为准)
竣工日期:年月日(竣工验收合格通过之日)
四、质量标准
五、承包价格
采用固定综合单价承包(以房屋产权面积为准进行最终决算)。按四川省工程量清单计价定额(20xx定额)基价和《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》及《四川省施工企业规费计取标准》(按下限取费),在上述计算出总价后下浮13%作为承包总价。
六、安全承包目标
要求乙方所有员工必须持证上岗,自行解决上岗证事宜,安全、文明施工措施费须专款专用。按安全条文为规范进行施工,其现场检查评价由建筑安全监督管理机构实施,若评价不合格者,将扣出安全文明施工措施费,乙方开工前对工人进行系统的安全教育;做好安全防护,杜绝事故的发生。
甲、乙双方采用建筑施工内部承包方式,乙方使用甲方资质进行工程建设,但在施工中所发生的伤、亡、病、残事故和工程质量事故所发生的一切费用及责任无条件由乙方负责,若发生重大质量安全事故,影响甲方的声誉,甲方按照有关规定作出相应处罚。
甲方统一进行安全责任保险,在乙方的应付工程款中扣除。如甲方单独分包项目,所产生的质量安全等问题,由甲方负全部责任,乙方概不负责。
七、综合承包目标
乙方应教育工人严格按操作规范作业,文明施工,遵守国家法律法规、社会公德、行业规范、公司制度,若出现违法违纪、不按规范施工等行为给公司造成经济和名誉损失,概由乙方负责承担。
八、一般权利、义务
1、乙方自觉接受甲方监督管理,认真搞好项目施工管理;
2、该工程属于固定综合单价承包,风险费用及赶工措施费概由承包方承担。
3、乙方权利与义务:
(1)、组织施工力量和机具设备进场,严格按国家颁布的施工规范,图纸设计要求和甲方认可的由设施部门书面出具的变更精心施工,保证工程建设的质量,按期竣工。
(2)、按规定提供施工过程中的用工计价表,做好的有关财务账目,保管好一切财务凭证以及本工程的各有关经济技术资料,在拨付工程款时,必须提供合法的有效发票。
(3)、自行解决工程建设中各种招待费和工地办公的零星开支,负责工程的环保噪音、渣土运输等施工过程中的一切费用。
(4)、负责承担工程的建安营业税。
(5)、负责按时向有关部门交纳施工所耗的水电费用。
(6)、负责配合本工程其他分部工程的施工(不计取总包服务费),协调好与天然气、自来水和电安装、光缆安装等专业队伍的关系。
4、甲方权利与义务
(1)、负责做好“三通一平”。
(2)、无偿提供公司的设计施工图及修建过程中所需的各种批件。
(3)、除非乙方主动放弃或归责于乙方的原因滞工和无法施工,甲方不得将该工程收回或转包。
(4)、甲方负责项目的试验和资料工作,协调项目办理验收和移交档案馆资料,甲、乙双方分别承担相应费用。
(5)、在乙方竣工验收合格后90天内,完成工程结算。
九、施工组织设计和工期
1、乙方必须提供以下计划,经甲方审查后作为指导本工程的施工和拨款依据。
(1)《施工组织设计》(包括安全施工设计、工程进度计划),分项工程施工方案。
(2)成本控制措施
(3)本工程所需的图集规范,若乙方不能准备,甲方可作有偿提供。
3、因甲方其他原因影响工期时,凭甲乙双方及监理工程师的书面签证顺延。
4、因施工质量不符合规定或设计要求,必须停工返工,所延误的工期,以及因施工组织不当所延误的工期,概由乙方负责。
5、乙方必须向甲方提交每月的进度计划、材料计划及资金计划,否则,造成的不拨付工程款等损失,概由乙方承担。
6、本项目每栋楼工程要求按期竣工,按合同工期每延误工期一天,甲方按每天1000元向乙方收取罚金,在拨付的工程款中扣罚。
十、质量与检验
1、甲方组织对施工质量进行定期不定期的监督检查,如发现违反操作规程和质量达不到规范要求时,乙方必须停止施工,采取有力措施补救或返工,由此造成的一切直接和间接损失概由乙方自行承担。
2、乙方必须会同甲方现场负责人、施工技术人员、设计、质检、监理人员等进行检查验收各分部、分项工程以及检查验收的工序,验收按规定程序进行,各分部、分项工程以及每到工序完工,乙方必须提前通知甲方、设计、质检、监理人员进行验收;未经验收,乙方不得进行下道工序施工,否则甲方将视情况对乙方实行处罚,一切所造成的`损失全部由乙方负责。
4、根据甲方有关管理办法,对项目出现的各种违章情况处以50-5000元的罚款,并要求整改。情况严重或累犯时甲方有权更换施工队伍。罚款处罚款通知由甲方现场负责人直接递交乙方和甲方财务部,在拨付工程款中扣除,并单独立账。
十一、工程款的拨付与质保金的预留
1。工程款拨付:每栋地下室完成并现浇至±0。000m后7日内付该栋工程约定总造价的20%。多层浇筑屋面后7日内付该工程约定总造价的30%,安装及装饰完工后7日内付该工程约定总造价的30%,竣工验收并决算后7日内按决算总造价付足%。
2。质保金:按工程分栋结算预留%,质保期满,结算维修费后退还。质保金不计付利息。
十二、变更
若需要改设计图(增加或减少设计内容),由甲方作出书面更改或技术核定单,价格按承包合同约定的固定综合单价同一口径核算。
十三、保修
2。保修期内若出现工程质量问题,由甲方通知乙方,乙方必须于24小时内安排维修人员到现场维修,否则,甲方将动用保修金自行安排维修,乙方不得有任何异议。
4。若同类问题多次发生并维修三次都未彻底维修好,此后由甲方派人维修,所发生的费用从保修金中支付。
5。若工程为出现质量问题,土建保修期满,甲方退还乙方的保修金,其他项目依次类推。
6。保修金不计息。
十四、奖励及处罚
1。在乙方顺利完成施工任务时,甲方按实际工程量及时拨付工程款;工程完工后甲方将根据工期、质量、安全的完成情况,给予适当的奖励。
2。若乙方在施工过程中有不按规范和设计要求施工,不接受甲方人员的监督管理或因施工组织管理不当,不能保证工程质量和进度,不能保证工程施工的顺利进行,甲方有权处罚或单方解除施工承包合同,另行选定人进场施工,由此所造成的一切损失概由乙方负责。
十五、竣工验收
工程竣工后乙方30日内必须办理竣工验收手续,并将工程竣工验收资料存档案馆、建设局备案。同时,应将竣工资料提供一套给甲方技术部门。
十六、合同生效
1、本合同一经签订,双方不得违约;若一方违约,由违约方承担工程约定造价5%的违约金。
2、其他未尽事项甲、乙双方协商解决,若协商不成可向人民法院起诉。
3、本补充合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,具有同等法律效力。
十七、附件一
*******建设工程有限公司欧洲新城项目安全文明施工处罚规定。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
依据《^v^建筑法》、《合同法》及有关法律法规,本着公平、公正、平等自愿原则,为了明确双方责任,确保工程质量,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议:
一、工程名称和地点:
二、承包范围和内容:
三、开竣工日期:
工程年月日开工,月日竣工,工期天
四、工程造价及付款办法工程总造价万元,最后以工程结算为准,工料包干,一包到底,竣工验收,交付使用。工程款开工时付20%备料款,工程按进度付款,工程竣工验收合格后,扣除10%质量保证金,余款一次付清,付款以乙方在肃南县地税局开据的.发票为准。
五、工程质量要求:合格工程
六、甲、乙双方责任:
1、甲方负责三通一平,办理各项开工手续,委派专人进入工地负责分部分项工程的验收签证工作,按时拨付工程款。
2、乙方负责工程质量,保证按时,保质保量完工,如出现质量问题负责无偿返工维修,听从甲方管理人员合理安排与要求,做到安全文明施工,一切工地安全由乙方负责,造成质量安全事故由乙方承担全部责任。未尽事宜,双方协商解决,本合同经双方确认签字盖章后生效,双方应共同信守承诺,出现违约,一切责任由违约方承担。
工程名称:重庆中飞商贸有限公司原家福火锅店装饰装修室内外
拆除工程
工程所在地点:重庆市渝中区
1、拆除施工的范围为:施工地点包括但不限于室外门头、墙面及其中所包含的电路、灯具等,室内吊顶、墙面、地面、隔断、非承重墙等。
2、承包方式为:乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备,包施工安全,包拆除质量,严格按照拆除施工工期完工;乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用(包括但不限于人工费、机械费、管理费及垃圾运输费用等)。
3、施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有,均由甲方按市场价元折现处理给乙方。
1、施工要求:乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容(包括但不限于以下内容):拆除施工前乙方应当拆除现场的维护及必要的脚手架搭设等为了安全生产所采取的所有措施;拆除范围内的所有物体的拆除;较大物料的二次破碎;拆除范围内所有拆除物的拆除外运;拆除施工完成后的场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护;降噪环保所采取的必要措施;拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。
四、拆除施工的工期要求
自甲乙双方签定本合同之日起程。
五、合同价款
1、甲乙双方约定拆除范围内的最终结算价包含了乙方施工的人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等所有费用。
2、此拆除工程的价格:石包干价元,大写陆万元整(含垃圾清理运输费)。如有新增加拆除项目,甲乙双方另行约定。
六、支付方式及履约保证金
甲方在本合同订立后日内向乙方支付工程款的30﹪,即元,大写壹万捌仟元整;工程完工后支付工程款的40﹪,即24000元,大写贰万肆仟元整,验收合格后支付工程款的30﹪,
即元,大写壹万捌仟元整
七、甲方义务
1、给乙方提供拆除平面图或口头讲解示意。如有尺寸要求的拆除项目,甲方向乙方提供书面材料。
2、给乙方提供拆除施工时的临时用水用电。
八、乙方义务
甲方:_______
乙方:_______
1、乙方未按约定按时到甲方工厂提取废品的,每逾期_________日,应按该批废品价值的_________%支付违约金给甲方,逾期超过_________日或合同期内逾期超过次的',乙方应按履约保证金之_________倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
2、乙方提取废品时将其他物品带出甲方工厂的,按所带物品的双倍价值赔偿甲方,并应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
3、乙方装运废品时,混装两种以上废品的,统一按价高的废品结算废品收购款,乙方应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
4、乙方未及时举报甲方工作人员违规行为的,应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
5、乙方侵犯甲方及其关联公司知识产权或违反保密承诺的,甲方有权没收乙方履约保证金要求乙方支付人民币_________万元作为违约金,并有权解除本合同。
6、未经甲方同意,乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三人的,应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
7、因乙方违约造成本合同解除的,甲方有权将废品出售给第三方,乙方除承担支付违约金责任外,还应负责赔偿甲方因此造成的一切损失包括但不限于因出售给第三方的价格低于本合同约定价格的差价损失。
1、名称:
2、规格:
3、单价:
4、数量:
5、重量:
风险提示:履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
甲方:_______________
地址:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_________
甲、乙双方经友好协商,就委托收购事宜,签订如下协议,并共同遵守:
第一条乙方有意收购_________行业的,并就该收购信息指定甲方为信息发布渠道向外发布。
第二条甲方接受乙方的委托,并就且仅限于乙方提供的收购信息,通过_________媒体向社会公开发布。甲乙双方就发布方式另有约定的,也可按约定的方式发布。
第三条乙方保证收购信息的真实性。
第四条乙方应按甲方要求,向甲方提交下列材料:
乙方发布收购信息的合法、有效的书面决定;
填写《转让登记表》
第五条甲方可根据情况需要,随时要求乙方提供其它必要的`材料。
第六条乙方保证本协议第四条、第五条所述材料的真实性、合法性,并同意甲方就上述材料按下述第_________项所规定的方式发布:
完全的向社会公开发布,但不公布且仅限于不公布本协议项下拟收购所在企业或乙方的全称、地址和联系式;
不完全公开发布。
第七条乙方要求按前条第项规定执行,不完全公开发布的,应当另行出具书面文件,具体说明不公布事项的范围及甲方可以向拟出让方提供的材料范围。
第九条甲方负责接受拟出让方的出让申请,解答拟出让方的询问。
第十条未经甲方同意,乙方不得自行与拟出让方接触或协商转让事宜。
第十一条甲方应及时告知乙方结果及拟出让方情况,并做为投资顾问,积极参与项目考察、研究、策划、谈判、方案设计和合同拟定等活动。
第十三条甲方对按本协议的规定向拟出让方提供材料,给或可能给乙方造成纠纷、损失,不承担任何责任。
第十四条在乙方与拟出让方进行协商过程中,甲方有权随时了解进展情况。
本协议未尽事宜由双方协商解决。
本协议一式二份,双方各执一份。
供方________________需方________________
身份证号________________代表________________
1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件,与本合同具有同等效力;
2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
工程内容:
二、工期要求:年月日开工,年月日完工,工期天,如果与甲方的工程任务通知书抵触的,以甲方工程任务通知书为准。如遇特殊情况(雨、路不通等)可顺延。
三、价格条款:
本工程执行比选评标包干,完工承包范围内所有工程,工程总价(大写:),除非工程量增减,该包干价不再变化;工程量如有增减的,结算时必须提供甲方认可的工程量签证,按照增减工程量结算。
四、质量要求:严格按工程图纸施工,工程质量一次性达到合格标准。
五、违约责任:
1、因为乙方原因造成的工期延误,每天向甲方支付工期延误违约金元,因为甲方原因造成的工期延误的',经签证注明工期延期、顺延的,则工期顺延。
3、因为乙方原因,施工质量不合格,乙方应向甲方支付工程质量违约金元,并且乙方承担返工费,工期延误的,每天向甲方支付工期延误违约金元。因为甲方原因造成乙方返工的,甲方按实赔偿乙方损失。
4、因为乙方施工原因造成的甲方任何损失或其它施工单位损失,乙方赔偿一切损失,并且承担一切责任。
5、根据法律、合同规定应当由乙方承担的费用,如果乙方不主动承担的,甲方有权从乙方在甲方公司内任何工程的工程款中代扣、代交。
六、安全文明施工:
1、乙方负责承建工程范围内的安全工作,非甲方直接原因造成的任何安全事故由乙方承担一切责任,甲方因此承担责任的,乙方应当全额赔偿。
2、如果因为乙方施工原因造成的任何甲方损失或其它施工单位损失,乙方赔偿一切损失,并且承担一切责任。
3、乙方为完成本合同义务而邀请及/或雇佣的人员与甲方不存在任何直接或者间接的劳动关系,乙方应当为其务工人员办理相应的养老、工伤等保险,并可为其务工人员补充购买安全生产人身商业保险,其费用自理。
七、付款方式:
1、完成本合同和《工程任务通知书》的全部工程,工程竣工验收并经验审计收合格后付至工程的95%;
八、本协议未约定的,由双方协商一致形成书面协议,不能达成一致意见的,可参照双方签订的其他合同之约定。
九、本合同在履行过程中发生争议的,由甲方所在地人民法院裁判。
十、本协议书一式四份,发甲方二份,乙方二份,双方签字盖章后生效。
甲方将位于XX公司伙食团位置,建盖职工自住用房的建设施工工程,经双方协商承包给乙方,并经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、工程形式:
1、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料,材料由甲方供给,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方提供用电用水,施工人员吃住由乙方自理;
2、乙方在施工过程中应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工等原因造成的.伤亡事故由乙方完全负责任,以甲方无关;
3、甲方提供乙方建盖平面图和说明,建盖要求按乙方提供的方法采用空心砖建盖,但必须要保证建盖房的安全性。
二、工程价格和承包内容:
三、施工要求:
1、基础根据地质要求开挖深度;
2、严格按建筑施工规范施工;
3、乙方必须保证施工质量和安全,完工后由甲方按照施工规范进行验收,如质量出现问题,乙方应重新修缮至符合甲方要求为止,并赔偿给甲方所造成的损失费用;
4、施工工期自签订合同之日起50天内完成,因天气原因造成停工影响可按工期延迟,若延误工期,则每天按200元处罚。
四、付款方式:
开工之日付总价的20%;屋顶完成付总价的20%;验收合格后支付结算总价,扣除原预付款和10%的质保金;10%的质保金待验收交付使用后三个月内无质量问题则一次性付清。
五、其它:乙方应提供相应收据(普通收据或发票),并配合甲方处理支付款业务。
六、本合同自甲、乙双方签字之日起生效,具有同等法律效力,本合同一式二份,甲、乙双方各一份。未尽事宜双方另行协商补充合同。
________年____月____日________年____月____日
*方:
乙方:*号码:
经*乙双方友好协商,就*方准予乙方进入*方的公司收购废品的事宜,达成如下协议:
一、协议期限:自年月日至年月日止;
二、*方不得将表中的垃圾卖给第三方,如果第三方出价高于收购价10%,乙方又不愿调整价格,*方则有权出售单品。
二、计重和付款方式:所有废旧物质交给保安过磅,过磅后到财务签字付款。
三、乙方必须遵守以下管理规定:
1、乙方不得在工厂内从事非法活动,一经发现,*方有权终止本协议;
2、本协议由协议签订人履行,不得转包第三方经营,如有违约,本协议自动终止。
3、乙方对本
甲方:_____________________
营业执照:_________________
注册地址:________________
邮政编码:_________________
法定代表人:_______________
职务:_____________________
乙方:____________________
身份证号:_________________
双方根据^v^有关法律、法规之规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条合同目的
为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条甲方的基本权利和义务
权利:
(1)甲方每年向乙方收取人民币(大写)_________万元整,作为管理服务费。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。
义务:
(3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条乙方的`基本权利和义务
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有,不受任何干涉。
(3)认真负责进行经营活动,确保质量和安全,对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
第四条乙方在其经营过程中,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。
第五条管理服务费支付方法
_____________________________________
(1)甲乙双方仅是挂靠经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。
开户公司:__________________
开户行:___________________________
账号:__________________
(3)甲乙双方认同本合同为经济协作合同,一切争议为民事争议。
第七条纠纷解决方法
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理:
(1)由_________仲裁委员会仲裁。
(2)向_________人民法院起诉。
第八条其他事项
本合同以签订日期为生效日,有效期_________年,正本一式两份,甲、乙双方各一份,副本_________份,分送_________
甲方签字:_________乙方签字:_________
甲方盖章:_________乙方盖章:_________
_____年____月____日_____年____月____日
经甲、乙双方共同协商,甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除,达成协议如下:
一、工程名称:宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;
二、工程地点:宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;
三、工程承包范围:全厂所有物资(除电缆线外);
四、工程工期:进场后140天;
五、费用结算:
1、乙方拆除的人工工资及管理费用,按计件制计价,废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置,每吨废铁包干价180元。
2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;
3、上车费按30元/吨计算;
4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。
六、技术要求:
1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;
2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块,特殊废铁除外。
七、甲、乙双方的权利和义务
甲方的权利和义务:
1、甲方向乙方提供住宿和水电费;
2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用,由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等,由甲方付一切责任;
3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;
4、工程完工后3天内如没有发生任何事故,甲方无条件退还乙方保证金;
5、乙方进场后,由甲方作技术指导。
乙方的权利和义务:
1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;
2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;
3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业,如有特殊原因临时处理;
4、甲方如发现乙方有偷盗行为,按照货物的价值200倍的处罚;
5、进场人员必须有国家发放的操作证;
7、拆除垃圾,由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。
八、安全责任
1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责,甲方概不负责。
九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。
十、未尽事宜,甲、乙双方友好协商解决。
十一、此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,签字盖章生效。
甲方:___________________________________
身份证号___________________________________
乙方:___________________________________
根据_法律、法规规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,订立本废钢供货合同。
第一条:并购方式及资料
本次并购采用股权转让的形式,股权转让具体为:
由甲方股东C将其合法持有的甲方30%的股权转让给乙方所有;
由甲方股东D将其合法持有的甲方21%的股权转让给乙方所有。
并购后甲方的股权结构变为:
乙方合法持有甲方股权比例为:51%;
合法持有甲方股权比例为:49%。
第二条财务基准日及甲方资产评估报告
本次并购的财务基准日为____年____月____日,涉及的甲方资产以____会计事务所于____年_____月____日出具的资产评估报告记载为准。
第三条股权转让价格及支付方式
股权转让价格为本协议第二条规定的财务基准日甲方51%股权所对应的甲方净资产价值。
于本协议第一条第款规定的股权转让协议签署生效后7日内支付股权转让款的20%;
于完成本次股权转让工商变更登记后15日内再支付股权转让款的70%;
剩余的10%股权转让款于完成本次股权转让工商变更登记两年期满后付清。
第四条甲方企业性质的变更及手续办理
鉴于乙方是外资企业,且本次并购完成后,乙方将合法持有甲方51%的股权,因此,根据_法律,甲方企业性质将变更为中外合资经营企业。
为此,甲方负责办理中外合资企业报批手续,并完成相应的工商登记备案手续。
第五条收购步骤及安排
在乙方收到本协议第2条规定的甲方资产评估报告以及乙方律师做出尽职调查报告后15日内签订相应的股权转让协议(其中股权转让的份额。股权转让价格及支付方式应与本协议第1条和第3条规定相一致)。
甲方负责在股权转让协议生效后30内办理完成中外合资经营企业报批手续以及办理股权变更工商登记备案手续和企业性质变更工商登记备案手续。
第六条甲方的承诺及职责
甲方保证其带给的文件和权利证书是真实的、合法有效的。
甲方保证其带给的财务数据和债权债务的状况是真实的、完整的,没有任何遗漏。
甲方保证其资产上不存在任何抵押、质押以及法律强制措施,不存在与第三方的纠纷,也不存在被追缴。如出现前述状况,乙方有权向甲方追究因此给乙方造成的一切经济损失,包括直接和间接损失。
第七条乙方的承诺及职责
乙方保证按约支付股权转让款。
乙方保证配合甲方,带给办理股权变更工商登记备案以及中外合资经营企业报批手续所需乙方带给的必要文件。
第八条税费安排
第九条违约职责及救济
违约方就应赔偿守约方之全部经济损失。
第十条协议变更、解除
经双方协商一致并签署书面文件,能够变更和解除本协议。
由于政府行为造成本次并购不能完成时,双方同意解除本协议。对解除协议以前发生的费用由各自承担自我的支出部分
第十一条不可抗力
由于战争、地震、台风、火灾、水灾等(以下统称为“不可抗力”)的影响,致使本次协议或股权转让协议不能履行、不能全部履行或不能按时履行时,遇有不可抗力一方应立即以电报、电传或传真通知对方,并应在事件发生15日内,带给不可抗力事件状况基本协议或股权转让协议不能履行、不能全部履行或不能按时履行理由的有效证明文件,此等证明文件应由不可抗力事件发生地政府机构或公证机构出具。
根据不可抗力事件对本协议或股权转让协议履行影响程度,由各方协商是否解除协议或者部分免除履行协议的职责,或延期履行协议。
第十二条保密条款
本协议、股权转让协议以及有关本协议和股权转让协议的任何资料、文件和信息属于双方的商业秘密,双方均负有保密义务。未经对方先同意,任何一方不得披露本协议和股权转让协议以及有关本协议和股权转让协议的任何资料、文件和信息。
但是,双方在各自处理公司内部程序及办理_法律、法规要求的手续时,能够对本协议资料作必要披露。
双方能够向各自聘请的中介机构披露本协议和股权转让协议以及有关本协议和股权转让协议的资料、文件和信息,但应要求中介机构同样承担保密义务。
本协议一方为本协议的签订和履行而从对方获得的资料、文件和信息属于对方的商业秘密,未经对方事先书面同意不得披露,除为本协议签订、履行目的之外,不得为其他目的使用。如果本协议解除,则取得资料、文件和信息一方应根据对方的要求予以退还或销毁,但在争议解决程序中需要使用的除外。
第十三条通知与送达
任何根据本协议发出的通知应以面呈、邮寄或传真方式送达至本协议首部载明之地址或传真号码,任何更改上述地址或传真号码务必提前7日以书面形式告知对方。
任何面呈的通知在递交时视为送达;任何以邮资预付的邮寄方式发出的通知在投邮后10日内视为送达;任何以传真方式发出的通知在发出时视为送达。
第十四条其他
本协议项下任何条款之无效不导致其他条款之无效,本协议双方就应继续履行有效的条款,并且协商另行签订有效条款替代无效的条款。
本协议正本一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
本协议自双方代表签署之日起生效。
_______年_______月_______日
甲方:________________
乙方:________________
鉴于甲乙双方于________年________月________日与公司签署《债权收购协议》,为维护双方合法权益,现就债权收购协议所涉各方权利、义务,经双方协商一致达成以下协议条款,以资共同遵守。
一、《债权收购协议》签署前,甲方必须向乙方确认标的债权的数额为且附于清单,并得到公司的有效确认。
二、公司应依据《债权收购协议》的规定,甲方保证于合同签订之日起7个工作日内,一次性支付乙方收购款,该笔收购款必须打入乙方提供的指定账户,且专款专用于乙方承包内的工程,任何人不得挪为他用。
三、公司依据《债权收购协议》支付给乙方的收购款数额与标的债权数额之差额,不作为乙方转让债权时放弃部分工程款的依据,甲方应根据建设工程施工合同的约定足额支付乙方该笔差额,保证乙方所得价款与双方确认的工程款总额一致,避免乙方因签署《债权收购协议》而导致收取的工程款数额减少,否则乙方可直接向甲方催要该减少的工程款,甲方不得以任何理由拖延和拒绝。
四、《债权收购协议》中规定乙方应当履行的.义务和承担的责任均由甲方负责和承担。
乙方不因签署《债权收购协议》而承担任何风险,由《债权收购协议》引起的任何风险都由甲方承担并负责解决,造成乙方损失的,甲方应予以赔偿。
五、本协议自双方签字盖章后生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:________________乙方:________________
________年________月________日
1.乙方应保证拟收购的电站信息真实,收到甲方转入的前期资金后,应立即开展收购工作,并在收购期间及时与甲方沟通收购进程,确保收购手续完整。
1、甲方根据本合同出售给乙方的废品均为已经使用过的废弃物品,甲方不保证所销售的废品是可用的,不对其安全、质量或技术性能负责,无论乙方将废品用于何种目的,甲方均不承担任何责任。
2、如废品上有包括商标、专利、图片、甲方企业名称等一切与甲方及其关联企业有关的标识,乙方不得擅自使用或直接转让给第三人,转让前应确保该等标识已经销毁去除,确保废品在外观上不能被辨认为甲方产品。
3、乙方应以安全合法的方式处置甲方所销售的废品,乙方应承担在废品再生利用过程中产生的一切责任。
2、出据有效法律购货票据(发票)复印件1份,出据上海康山电子电器有限公司收据1份作为货物有效证件。
7、如遇由乙方原因产生的`事端,甲乙双方协商解决。合同签约买家开出承兑汇票后,卖方因市场价格因素没有按照合同条款履行视卖方违约赔偿买方开出承兑汇票面额的2%作为违约金赔偿
1、按甲方要求程序支付银行承兑汇票,金额可按双方协商数额确定。乙方于签约后5工作日内开出大款承兑汇票的金额为元/吨,总重量为吨,总金额为万元,首次承兑汇票面额为总金额的%,即万元.(万元整),乙方在出货后剩余吨货未提前缴清剩余的全部余款。
1、本协议订期为两年,双方签订后生效。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
3、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
法定代表人(签字):_________
扫描二维码推送至手机访问。
废铁回收公司劳动合同范本第1篇20xx年办公室在公司的正确领导下及各部门大力配合下,着重围绕办公管理、人力管理、行政事务管理等三项工作重点,发挥办公室承上启下的作用。现将20xx年工作情况及工作中出现的问题做个汇报。一、办公室耗材费用开支总结兴茂国际开业三年以来,各部门岗位职责、职能,...
金属回收合同范本第1篇甲方:乙方:鉴于乙方拥有生产灰钙的旧设备一套,甲方为生产灰钙需要有意向卖方购买上述设备。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。一、合同标的本合同标的为用于灰钙生产项目的旧设备。具体设备名单数量、名...
老酒回收合同范本第1篇1、甲乙双方在本合同履行期间发生的争议,应当通过友好协商解决。2、协商不成的,可诉讼解决。本合同约定甲方所在地法院为诉讼管辖法院。风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉...
水稻回收合同范本第1篇1、经双方协商,乙方入股按下列标准分红:乙方按项目建设投产壹年内按人民币每亩每年元的标准进行,共1亩,计万元(大写:)2、乙方不参与甲方经营管理,包括甲方公司种植的品种、数量、员工人事招聘管理、投产软硬件、资金使用情况、销售运营等。乙方有权知晓数据,但无权参与。...
旧衣回收合同范本第1篇①乙方车辆经甲方总务人员批准后方可进入甲方厂区棚内,如有违反,甲方可立即解除合同。②乙方有偿收购甲方废品,拉伸膜、粘膜、纸箱、纸筒、木头等废品。③乙方无偿为甲方清理垃圾,每月次数不限。④乙方无偿将自己的货车借给甲方使用,但载重量不超过本车核定载重量,且...
电脑回收合同范本第1篇甲方:_______________________乙方:_______________________甲乙双方本着*等互利的原则,通过友好协商,就甲方所拥有的电脑网络等信息系统设备达成外包服务关系,特订立本合同。一、甲乙双方关系甲方为电脑及网络等信息系统...
承包回收合同范本第1篇甲方:乙方:第一条协议内容1、本协议为办公废弃物回收协议,双方应在*等自愿的前提下完成本协议,并且严格按照协议内容执行。2、甲方自协议生效起将办公废弃物交由乙方处理和回收,且仅限于乙方一家公司。3、办公废弃物包括打印机、复印机、传真机、装订机、碎纸机、...
寄卖回收合同范本第1篇1、甲方收到乙方货款后三天内将货发出。2、铁路:甲方负责将乙方所须产品走铁路运输运送到乙方所在城市的车站,由乙方负责从车站提货。3、公路:甲方负责将乙方所须产品走公路运输公司运送到乙方所在城市的货运公司,由乙方负责从货运公司提货。4、乙方应在收到货后应立即验货...