以案释法认为装修公司欺诈房主要求三倍赔偿并...

本文原标题：《【以案释法】认为装修公司欺诈房主要求三倍赔偿并支付违约金》

另外，老马还发现：安装的复式楼梯及客厅扶栏，在有设计图纸及要求按照自己妹妹家的样板做的情况下，做出的颜色、材质仍然不一样，尺寸也不标准。因此，老马认为：这是为了降低成本而导致的，既然造价与样板一样，为什么做出的东西会两样且中途已返工过一次，结果还是不能达到设计要求。综上，老马认为这是一种典型的欺诈行为，侵害了消费者的权益。于是，老马将被告某装饰公司告到太仓市人民法院。

本案是现实中经常碰到的消费者和装修公司因各种问题而产生的矛盾纠纷案件。首先，被告提供的施工合同仅标明工程总造价286000元，并无优惠的表述。根据双方确定的装修增、减内容和金额，经过核算，被告确实还应退老马6723.35元。其次，被告提供的装修合同中设计效果图的楼梯使用的是深颜色，在实际施工过程中，老马也确实向施工人员提出参照自己妹妹家的装修式样予以更改的要求，从而导致施工人员认为也应采用白颜色的楼梯。但被告应当在装修的过程中对更改的部分交由老马确认，然被告并没有。不过，老马在更改装修要求时未以补充协议的方式固定变更的内容，也存在一定的责任。因此，对楼梯的费用23058元，应由原告、被告各半负担。老马如需另行制作，只能由其自行负责。再次，老马与被告的合同约定，每日按人工费的1%作为违约金。因合同中约定施工期限至2016年12月28日止，被告称是节假日顺延，但由于该合同条款中约定的完工日期存在歧义，且合同是由被告提供的，应作出对被告不利的解释。现实际完工日为2017年6月，故老马主张的违约金32760元亦在合理的范围内。