晚了交楼就可以请求“违约金”?不要想当然……

欲将愁怨赋歌诗,叠叠竹梧移影、月迟迟。楼高倚望长离别,叶落寒阴结。冷风留得未残灯,静夜幽庭小掩、半窗明。

——张芬《虞美人》

一念,就知道是一首美词。

你确定?

倒着念就成了一首七言律诗。

其实这种就是“回文诗”,

一种正读倒诵皆成美文的文体。

这也凸显了汉字文化博大精深,

所以“想当然”可能会产生误会哦!

又比如市民买房经常会听到的“延期交楼”和“逾期交楼”,两个都是“晚了交楼”的表现。但是要会区分哦!不然可能会直接影响日后的维权,像下面这个案例一样……

案情回顾

潘女士向房产公司买了一套位于鼎湖区的房子。双方签订了购房合同,合同约定房产公司应在2015年12月31日交楼,并且在合同中约定了四项可以延期交付的情形。然而,房产公司在2016年3月28日才交付。潘女士遂将房产公司告至肇庆市鼎湖区人民法院,要求房产公司提供工程竣工验收备案的证明文件,并赔偿逾期交楼的违约金24,655元。

一审判决

潘女士不服一审判决,向肇庆市中级人民法院提出上诉,请求改判或者撤销一审判决。她认为,房产公司并未提供确实的证据证明政府迟延交付土地及因此会导致延迟交付的事实。

二审判决

二审期间,当事人没有提交新证据。针对上诉人潘女士提出的房产公司提交证据的瑕疵问题,二审法院要求房产公司提供证据进行补强,潘女士进行质证。最后,肇庆市中级人民法院对一审查明的事实予以确认。

肇庆市中级人民法院经审理后认为此案为商品房预售合同纠纷。一审认定房产公司不构成违约,符合情理,予以维持。依法判决驳回上诉,维持原判。

肇法君提醒

看完上面的案例,不知道大家发现“延期”和“逾期”的区别了吗?

虽然两者在客观上都是“晚了交楼”的表现,但……

“延期”是双方在合同中有约定的延长或者推迟交付,这更像是交付的例外条款。“逾期”则是违反合同约定,超过约定期限交付。

前者属于“有约定”的情节,就像案例中的房产公司一样,如果发生延期适用的情况,房产公司“晚了交楼”是不属于违约的。也就是说,买受人无权请求违约金。

后者就属于违约行为了,买受人可以主张违约金。如果合同中有约定违约金的标准,就按该标准执行。如果没有约定违约金呢?那是不是就不能追究房产公司违约责任了呢?

莫慌,办法还是有的!根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定:“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:……逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。”

所以大家在买房签合同的时候记得看清楚条款,尤其是这种和交付执行有关的条款,清楚区分哪些是约定“延期”交付的情形,哪些是违约“逾期”交付可以请求违约金的情形,才能更好地维护自己的权益。

除了房产公司或开发商推迟交房的维权问题,肇法君再给大家介绍几种日常生活里常见的房产维权问题:

1.开发商推迟办证怎么办?

法条链接:《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)

第十八条由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:

……

(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日。

合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

2.交付的房产面积缩水了怎么办?

肇法君支招:根据《解释》第十四条规定,房产交付面积如果比合同约定交付面积多出3%,买受人可以要求退房。而不超过3%,按多退少补处理。

详情请看↓

法条链接:《解释》

第十四条出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,合同有约定的,按照约定处理;合同没有约定或者约定不明确的,按照以下原则处理:

(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%),按照合同约定的价格据实结算,买受人请求解除合同的,不予支持;

(二)面积误差比绝对值超出3%,买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的,应予支持。买受人同意继续履行合同,房屋实际面积大于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人按照约定的价格补足,面积误差比超出3%部分的房价款由出卖人承担,所有权归买受人;房屋实际面积小于合同约定面积的,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由出卖人返还买受人,面积误差比超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

3.交了订金后又不想买了怎么办?

肇法君支招:大家对两个“金”不陌生:“订金”是可以退还的、“定金”一般无法退还。但不是所有“定金”都不能退还,根据《商品房销售管理办法》第二十二条,如果商品房不符合销售条件,买受人已经支付“定金”的,开发商都应该无条件退还。如果商品房符合销售条件,但买受人改变主意不想买了呢?“定金”还能退吗?只要双方没有约定不能退,就可以退哦!

法条链接:《商品房销售管理办法》

第二十二条不符合商品房销售条件的,房地产开发企业不得销售商品房,不得向买受人收取任何预订款性质费用。

符合商品房销售条件的,房地产开发企业在订立商品房买卖合同之前向买受人收取预订款性质费用的,订立商品房买卖合同时,所收费用应当抵作房价款;当事人未能订立商品房买卖合同的,房地产开发企业应当向买受人返还所收费用;当事人之间另有约定的,从其约定。

肇法君整理的温馨提示你都理解了吗?常言道:“因为家,房子才有了意义”。希望大家能买到称心如意的房子,开心携家人入住。

THE END
1.买房交了5万定金不想要怎么办?多少人遇到这样的事,钱房两空!买房定金交后反悔:能否退还深度解析 在房地产交易中,定金的交付是一种常见的行为,它往往被视为对购房意向的一种担保与承诺。然而,当购房者交付 5 万定金后又改变主意不想要房子时,定金是否能够退还则成为了一个备受关注且较为复杂的问题。首先,需要明确定金在法律上的性质与效力。根据我国《民法典》相关规定,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817408699916442486&wfr=spider&for=pc
2.买房子交了定金后不想买了还可以要求退回吗问题解答: 买房子交了定金后不想买了,如果没有相关法定事由的话,一般是不会退回定金的。我国法律规定,债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,https://www.5858.com.cn/article-381617.html
3.买房子交了定金不想买了能退么文章摘要:在购房过程中,如果购房者有意向,一般是要交一定数额的定金,但如果买房子交了定金不想买了,定金能退么? 房交了定金后不想买了不能退。因为定金是为了保证债务的履行所缴纳的,不管签没签认购书,买房子交了定金不想买了的情况属于买方违约,定金不退。如果是签了购房合同,经过协商,对方同意解除合同,买房http://www.loupan.com/bk/133837.html
4.房子贷款下来了不想买了怎么办贷款买房的流程有哪些很多人都选择了贷款买房,贷款年限基本上是十年、二十年,但在这段时间里可能并不需要这套房产,那么,贷款买的房子不想要怎么办? 房子贷款下来了不想买了怎么办 把房子借出去,如果只是办理了抵押贷款,还没有放款,可以和开发商协商退房。如已办理抵押贷款且已放款的,只能将已经购买的房屋出售,可以转按揭、赎楼等方式https://www.house365.com/info/vjkz2613/
5.购房定金交了但是不想买了怎么办律师普法购房定金交了但是不想买了可以通过以下方式处理: 1、因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,购房者可以要求退还定金; 2、开发商不具备商品房销售资格的,定金可以退回。一、买房退款迟迟不给退可以通过以下方式解决: 1、向房管局投诉; 2、仔细签订退房协议; 3、向法院起诉。二、退房的流程https://www.110ask.com/tuwen/14964512253540156578.html
6.家里买房交了一万意向金和五万定金现在不想买这个房子了能退多少你好,家里买房,交了一万意向金和五万定金,现在不想买这个房子了,请问能退多少钱,卖方不同意毁约房子 多少钱 一万 交了 意向 买房 ㎡ 开始计算 粉丝福利 送三套设计方案 *点开始计算领取宝贝baby996 优质回答者 看你家的洗澡地方有多大,木浴桶对卫生间空间请求比拟校即使纵向高的木桶通常采用坐着泡澡的方式http://sz.17house.com/maifang/5956d54d056676bb7ef5920867f2f322.html
7.买房子不顺利预示什么买房交的定金如何退款是对于不懂房子的人来说,在购买房子的时候,我就会出现很多的坎坷,导致好几个月都买不到房子,那么,我们要看一下买房子不顺利预示什么,有的人总觉得有一定的预示,与此同时,买房交的定金如何退款。 对于一些懂房子的人来说,想要购买一套房子是特别简单的,可以在短时间之内买到房子,但是对于不懂房子的人来说,在https://m.fang.com/zhishi/esf/qg_985482.html
8.买房子付了定金不想卖了怎么办买房子付了定金不想卖了需要双倍返还定金。卖方不履行债务或者履行债务不符合约定致使不能实现合同目的的,定金需要双倍返还,但因不归责于任何一方的缘由导致不能继续履行的,退回定金即可。 法律依据 《民法典》 第五百八十六条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数https://www.lawtime.cn/tuwen/746464.html
9.二手房谈好了价格又不想买,进退两难~国庆的时候去看了两套房子,两套都不错,挑了套条件比较好的,让中介去帮忙谈价格,当时网上挂的价格是145万,当时爱人说谈到138万就可以买了! 后来人家谈到138万了,让我们交5万元定金也2万元中介费,但因为种种原因,突然又不是很想买了,所以不是很想交定金,总觉得在没考虑好的前提下,交了定金就没有退路了~ http://share.xinss.net/wap/thread/view-thread/tid/1464044
10.很多朋友碰到过这种情况:交完购房定金后,又觉得对房子不满意,或者又很多朋友碰到过这种情况:交完购房定金后,又觉得对房子不满意,或者又看到了更好的房子,或者又想再观望一下,这时候,就会面临一个问题,定金还能要回来吗?虽然钱不算多,但白白浪费了,心里也难受。 一些接触过一点法律知识的同学说,不能退,因为这是定金,不是订金,违约要没收。这样想是因为没有厘清里面的法律关系,https://xueqiu.com/8710721544/131016304