项目未开工解除施工合同协议书

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。

十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。

十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

年月日签订

建筑施工合同的具体的一些内容:

第一条,就是解释合同的优先顺序,是先本合同,然后在是合同的附件;

第二条,就要指出图纸和文件的管理和提供,图纸是工程师负责保管,可以免费提供两套复印件给承包方,如果需要更多,就自己承担相应的费用。承包方在工程师没有同意的情况是不可以将图纸和其他的文件给第三方,除非执行合同上有需要才可以。

1、因为不能提供施工场地的、或者是水、电源道路没有接通的,从而影响进场施工的。

2、发包方负责供应的材料不能够提供施工的需要的,验收时需要维修而影响了进度的;

3、施工的过程中因为停电、停水八个小时以上或者是间断性的停水、停电超过三天,每次超过四个小时,从而影响正常施工的;

4、不是因为承包方的原因,是因为监理签证不及时导致施工受影响的。

6、其他的不是人为的因素引起的延误了工期的。竣工方面。

8、因为承包方的原因没有完成,就要承担违约责任。

甲方:

乙方:

第1条工程概况

1.1工程名称:

工程地点:

工程内容:

承包范围:

1.2开工日期:

竣工日期:

总日历日期:

1.3质量等级:

1.4合同价款:

第2条合同文件及解释顺序

第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

3.1合同语言:

3.2适用法律法规:

3.3适用标准、规范:

第4条图纸

4.1图纸提供日期:

4.2图纸提供套数:

4.3图纸特殊保密要求和费用:

第5条甲方驻工地代表

5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:

第6条乙方驻工地代表

第7条甲方工作

7.6水准点与座标控制点位置提供和交验要求:

7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

第8条乙方工作

8.3施工防护工作的要求:

8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

8.5对施工现场交通和噪音的要求:

8.6成品保护的要求:

8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

8.8施工场地整洁卫生的要求:

第9条进度计划

第10条延期开工

第11条暂停施工

第12条工期延误

第13条工期提前

第14条检查和返工

第15条工程质量等级

15.1工程质量等级要求的经济支出:

15.2质量评定仲裁部门名称:

第16条隐蔽工程、中间验收

第17条试车

第18条验收和重新检验

第19条合同价款及调整

19.1调整的条件:

19.2调整的方式:

第20条工程预付款

20.1预付工程款总金额:

20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:

第21条工程量的核实确认

第22条工程款支付

22.1工程款支付方式:

22.3甲方违约的责任:

第23条甲方供应材料设备

23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):

第24条乙方采购材料设备

第25条设计变更

第26条确定变更价款

第27条竣工验收

第28条竣工结算

28.1结算方式:

28.5甲方违约的责任:

第29条保修

29.1保修内容、范围;

29.2保修期限:

29.3保修金额和支付方法:

29.4保修金利率:

第30条争议

30.1争议的解决程序:

30.2争议解决方式:

第31条违约

31.1违约的处理:

31.2违约金的数额:

31.3损失的计算方法:

31.4甲方不按时付款的利息率:

第32条索赔

第33条安全施工

第34条专利技术、特殊工艺和合理化建设

第35条地下障碍和文物

第36条工程分包

36.1分包单位和分包工程内容:

36.2分包工程价款的结算办法:

第37条不可抗力

37.1不可抗力的自然灾害认定标准:

第38条保险

第39条工程停建或缓建

第40条合同生效与终止

40.1合同生效日期:

第41条合同份数:

41.1合同副本份数:

41.2合同副本的分送责任:

41.3合同书制定费用:

发包方(章):承包方(章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电挂:电挂:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

鉴(公)证意见:

经办人:

鉴(公)证机关(章)

年月日

附件一:《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的使用说明

《建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成了《建设工程施工合同示范文本》(以下简称《示范文本》)。

《合同条件》是根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须严格履行。

由于合同标的--建设工程的内容各不相同,工期造价也就随之变动,承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异,双方的权力、义务也就各有特性。因此,《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程,需要进行必要的修改、补充,即配之以《协议条款》。《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的,主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式,承发包双方针对工程的实际情况,把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议,《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现,成为合同文件的组成部分。这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》,对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则,并使协议尽可能准确、严密,以减少扯皮,保证施的工顺利进行。我们编制了这个《使用说明》,供承发包双方在签订合同时参考。

采用招标发包的工程,《合同条件》应是招标书的组成部分,发包方对其修改、补充或不予采用的意见,要在招标书中说明。承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见,也要在投标书中一一列出。中标后,双方将协商一致的意见写入《协议条款》。不采用招标发包的工程,在要约和承诺时,都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出,将取得一致的意见写入《协议条款》。

下面对《协议条款》的使用加以说明:

发包方(以下简称甲方):可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意,履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在《协议条款》甲方位置内,不得简称。与甲方合并的单位、兼并甲方的单位,购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员,均可成为甲方,履行合同规定的义务,享有合同规定的权利。

承包方(以下简称乙方):应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称。但乙方不能将工程转包或出让,如按《合同条件》第36条进行分包,应在合同签订前提出并征得甲方同意。

第1条

1.1本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程内容,主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围,主要指是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。

1.2本款内应写明双方商定的开工日期,也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定的乙方提交竣工报告的日期,包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。

1.3写明双方商定的工程应达到的质量等级(即合格还是优良)。

1.4应写明工程价款的金额和承包方式。

工程为群体或小区工程时,以上各项应按附表格式将单位工程列表说明,作为《协议条款》的附件。如:

XXX工程项目一览表

单位工

程名称建筑面积

(平方米)结

构层

数高

(米)跨

(米)设备

安装

内容工程

造价

(元)开公日期竣工日期

年月日年月日

第2条本条应写明组成合同文件的名称和顺序。

实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释不一致时,是否有作出解释的权力。

第3条

3.3国家有统一的标准规范时,施工中必须使用。国家没有统一标准规范时,可以使用地方或专业的标准规范,地方和专业的标准规范不相一致时,应在此条写明使用的标准规范的名称。并按照工程的部位和项目分别填写适用标准规范的名称和编号,例如:

一、建筑工程:

1.土方工程土方与爆破工程施工及验收规范(GBT201-83)

2.砌砖砖石工程施工及验收规范(GBT203-83)

3.砼浇筑钢筋混凝土工程施工及验收规范(GBT204-83)

4.抹灰装饰工程施工及验收规范(GBT210-83)

二、安装工程

1.暖气安装采暖与卫生施工及验收规范(GBT242-83)

2.

3.

甲方提出超过标准规范的要求,征得乙方同意后,可以作为验收和施工的要求写入本款,并明确规定产生的费用的承担。

甲方对图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容、保密费用及由谁承担。

第5条

5.1本条写明甲方代表姓名,甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责。如前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、权限。

6.8本款应写明对施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线保护费用的金额。

7.3甲方要求乙方提供的合同价款之外的照明、警卫、看守等工作,应在此款写明。

7.6本款应写明工程完成后应由乙方采取特殊措施保护的单位工程或部位的要求,所需费用及由谁承担。

7.7本款应写明施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线的名称和保护的具体要求。

7.8本款应写明对施工现场布置、机械材料的放置、施工垃圾处理等场容卫生的具体要求,交工前对建筑物的清洁和施工现场清理的要求。

第9条本条应对以下内容予以说明:

2.对可调整因素的限制,如工程量增减多少才可调整;

3.需补充的其它造成工期调整的因素;

4.双方议定乙方延期竣工应支付的违约金额,应在本条写明违约金数额和计算方法,如每延迟一天乙方应支付多少。

第10条甲方在签订《协议条款》时提出提前竣工的要求,应在本条写明以下事项:

2.乙方应采取的措施;

3.甲方应提供的便利条件;

4.赶工措施费用的计算和分担;

第11条本条应写明双方对质量评定意见不一致时仲裁部门的名称。甲方对工程质量提出合格以上要求的,应在本条写明相应的经济支出及计算方法。

第13条目前我国合同价款调整的形式很多,应按照具体情况予以说明,如:

1.一般工期较短的工程采用固定价格,但因甲方原因致使工期延长时,合同价款是否作出调整应在本条说明。

2.甲方对施工期间可能出现的价格变动采取一次性付给乙方一笔风险补偿费用办法的,应写明补偿的金额和比例,写明补偿后是全部不予调整还是部分不予调整,及可以调整项目的名称。

甲方不预付工程款,在合同价款中应考虑乙方垫付工程费用的补偿。

XXX工程甲方供应材料设备一览表

号材料和设备

名称规格

型号单

位数

第18条乙方采购材料设备的几种特殊情况应在本条作出说明:

2.甲方不提供指标,由乙方采购三材的,应写明材料名称、数量、规格、质量等级和价格。

第22条双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下说明:

如:双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在一方提出调解要求后10天内,双方应保证合同的继续执行。建设主管部门10天内不能作出调解,任何一方可在10天内不能作出调解,任何一方可在10天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

双方接受调解结果,应在调解作出后7天内执行

规定执行。

第23条甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明:

1.承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出,乙方因此发生的人工、材料、机械和管理等费用支出;

3.赔偿损失、违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时应将不足部分支付给乙方,作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法,如损失的性质是直接损失还是间接损失,损失的内容是否包括乙方窝工的人工费、机械费和管理费,是否包括窝工期间乙方本应获得的利润。

第24条乙方对工程的分包应详细写入本条。主要包括分包工程的名称、内容、分包单位的名称和承包范围。

第25条本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求,对造成工期延误和工程破坏的不可抗力自然灾害作出规定,可采用以下形式:

1.X级以上的地震;

2.X级以上持续X天的大风;

3.Xmm以上持续X天的大雨;

4.X年以上未发生过,持续X天的高温天气;

5.X年以上未发生过,持续X天的严寒天气。

第26条在办理保险时,应写明甲方人员和第三方人员在施工现场生命财产安全的保险内容,保险金额,由谁办理和承担费用。

THE END
1.图书荐读丨宪法宣传周图书荐读第4期广州新华学院作者:本书编写组 索书号:D921.09/15 馆藏地点:东莞校区第一分室 简介: 人民出版社的《中华人民共和国宪法》是国家根本大法的权威版本。它完整呈现宪法文本内容,涵盖国家性质、政治制度、公民权利义务、国家机构设置与职能等核心方面,以精准严谨的文字表述,彰显国家法治基石的庄重性与严肃性,为公民、法律从业者、政府https://library.xhsysu.edu.cn/info/1517/4145.htm
2.制宪修宪重要文献资料选编系列再推成果业务动态12月3日,在第十一个国家宪法日到来之际,中国民主法制出版社推出《中华人民共和国制宪修宪重要文献资料选编(三)》。该系列图书由全国人大常委会法制工作委员会宪法室编写,至此已出版3本,不仅全面展现了新中国宪法的发展历程,而且为准确把握宪法精神和内涵、推动宪法的全面贯彻实施提供了宝贵的文献资料。 https://www.nppa.gov.cn/xxfb/ywdt/202412/t20241205_876367.html
3.“中国审判指导丛书”简介由最高人民法院各审判业务庭局室组织编写,人民法院出版社编辑出版发行的“中国审判指导丛书”秉承立足实践、突出实用、重在指导、体现权威的宗旨,密切联系司法实践,系最高人民法院对下指导的重要连续出版物。 一、基本情况 目前,丛书共有《刑事审判参考》《民事审判指导与参考》《商事审判指导》《知识产权审判指导》《http://www.courtbook.com.cn/djgz/33703.jhtml
4.2025年重庆法律自学考试书籍有哪些?法律专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体,特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构以及涉外、涉侨等部门从事法律工作的高级专门人才。 常见法律自学考试科目的课本推荐: https://www.cqjxxuexi.com/xuelixinwen/734392.html
5.知识产权法:实用版法规专辑(新7版)全书具体内容设置上包括主法理解与适用、法律要点提示、相关法规、实用附录等。作者简介 中国法制出版社是中华人民共和国司法部主管主办的中央级法律类专业出版社,是国家法律法规标准文本的权威出版机构、法律专业信息服务提供商。目录 — END —174家店有售 新书 129 家店有售 ¥2.00起 微信扫码逛孔网 无需https://m.kongfz.com/item/61888755
6.中华人民共和国法律书籍全套中华人民共和国法律书籍全套优惠专场,实时更新高性价比中华人民共和国法律书籍全套单品、淘宝网中华人民共和国法律书籍全套打折特卖信息,全场低至1折起包邮,敬请关注!这些中华人民共和国法律书籍全套都是由专业编辑为您精挑细选的,时下最好、最流行的,欢迎进入页面了https://www.1zms.com/index.php/tag/view/k/zhonghuarenmingongheguofalvshujiquantao.html
7.《民法典2020年新版中华人民共和国民法典注释本法条汇编物权法全部商品分类 图书 电子书 童装童鞋 正版教材 特色书城图书>法律>民法>民法学>民法典 2020年新版中华人民共和国民法典注释本 法条汇编物权法分享 收藏商品 民法典 2020年新版中华人民共和国民法典注释本 法条汇编物权法合同法法律书籍全套民法典2021年版 民法典注释版 法律出版社 全新正版 http://product.dangdang.com/11051858126.html
8.继承权侵权责任民法典2024适用版本中华人民共和国民法典2024正图书 > 法律 > 民法典 > 文轩 > 民法典2024正版全套三册法律书籍 合同法 物权法 婚姻法 人格权 继承权 侵权责任 民法典2024适用版本 中华人民共和国民法典2024正版及司法解释草案说明案例解析 【3册】民法典大字本+刑法+宪 文轩网旗舰店 民法典2024正版全套三册法律书籍 合同法 物权法 婚姻法 https://item.jd.com/10100809807030.html
9.最经得起科学考验的转基因问题意见书(全)中华人民共和国宪法第2条第1款规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。”第3款规定:“人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。 中国是联合国《生物多样性公约》和《卡塔赫纳生物安全议定书》缔约国,《生物多样性公约》和《卡塔赫纳生物安全议定书》都有关于公众参与的http://www.wyzxwk.com/Article/shidai/2013/11/309866.html
10.司太立:首次公开发行股票招股说明书股票频道示水中还原性物质多少的一个指标 环境、职业健康安全管理体系,环境管理体系(EMS)和职业健 EHS 指 康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息交换的电子 B2B 指 商务活动 1-1-31 浙江司太立制药股份有限公司 招股说明书 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局https://stock.stockstar.com/notice/JC2016022500000714_99.shtml
11.网络安全成全国两会热点话题,网络安全你知多少?《中华人民共和国数据安全法》,我国数据领域的基础性法律,也是国家安全领域的一部重要法律。 《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,用于规范汽车数据处理活动,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和社会公共利益,促进汽车数据合理开发利用。 《中华人民共和国个人信息保护法》,是为了保护个人信息权益,规范个人信息处理活https://blog.csdn.net/xiaoganbuaiuk/article/details/136869641
12.银行档案管理办法* 《中华人民共和国档案法》是中国档案法大全的基本法,是调整档案关系的法律总称。 * 《银行档案管理暂行规定》是银行档案管理的基本准则,适用于各级银行对档案的管理,是制定各类档案保管期限表和各类专业档案的管理办法的依据。 * 《关于加强银行档案工作进一步促进银行业务工作和银行档案工作协调发展的意见》是银行档案https://www.danganj.com/news/21268.html
13.项目合作协议书15篇项目合作协议书10 甲方:___ 乙方:___ 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议,以共同遵守。 1、共同投资人的投资额和投资方式 甲、乙https://www.unjs.com/fanwenwang/shuxingeshi/xieyishu/20220215123607_4787572.html