2020年长春市《一级建筑师之工程法规》精编500选择题合集
1.某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是()。
A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任
B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任
C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任
D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任
【答案】B
参考解析：
按照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经
竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应
当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
2.某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.总承包单位和专业分包单位
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生
重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场安全生产事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承
包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预
案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
3.下列关于证据保全的申请和实施，错误的是()。
A.证据保全必须由当事人提出申请
B.人民法院是证据保全的执行机关
C.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场
D.当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保
【答案】A
4.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取的方式
不包括()。
A.重点检查
B.抽查
C.平行检查
D.专项检查
【答案】C
【解析】
工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取重点检查、
抽查和专项检查的方式。
5.()是实行建设工程的最根本的技术文件。
A、施工图纸
B、设计图纸
C、施工预算
D、设计变更图纸
【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。施工图纸是实行建设工程的最根本的技术
文件。
6.甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，贝！1()。
A.后一个通知的行为属于要约撤回
B.后一个通知的行为属于要约撤销
C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人
D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人
【答案】D
参考解析：本题考核的是要约的撤回。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。撤回要约的通知应当
在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
7.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，
则鉴定申请应在()提出。
A.开庭审理前
B.法庭辩论前
C.法院判决前
D.举证期限内
参考解析：本题考核的是当事人申请鉴定的提出。当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。
8.某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因
此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款
B.吊销资质证书
C.追究项目经理刑事责任
D.要求恢复文物原状
9.下列关于建筑市场诚信行为信息的说法中，正确的是()。
A.诚信行为信息专指不良行为记录
B.不良行为记录是指作为建筑市场最主要的责任主体的设计、施工、监理、咨询服务单位的不良行为记录
C.注册建造师的不良行为记录记人企业的信用档案之内
D.诚信行为信息按规定向社会公布
参考解析：诚信行为记录包括良好行为记录和不良行为记录;不良行为记录包括工程发包方(建设单位)、承
包方和咨询服务方以及工程检测、监理、施工图审查等方面的不良行为记录;注册建造师的诚信行为信息
应记人由注册机关建立的独立的信用档案。故本题只有D选项符合题意。
10.施工中，施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖，后由于监理人员的更换
要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期
应由0承担。
A.业主
B.施工单位
D业主和监理单位共同
《建设工程质量管理条例》第32条规定："施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合
格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检
查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，
拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。
11.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5
月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。
A.6月4日
B.6月9日
C.7月19日
D.7月24目
参考解析：本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权
益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的
除外。
12.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是（）。
A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同
B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同
C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动
D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全
参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年
人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事
的劳动。
13.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有（）。
A.建设施工合同、房屋买卖、土地所有权
B.货物运输、港口作业、土地所有权
C.房屋买卖、土地使用权转让、租赁合同
D.房屋买卖、土地所有权、借款合同
【解析】专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，
排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是：凡法律
规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不
动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高
人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷
确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产
实际所在地为不动产所在地。
14.甲施工企业于2014年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2014年5月5日发出同意出
售的承诺信件。2014年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2014年5月9日，总经理知悉
了该信内容，遂于2014年5月10日回电传告知乙收到承诺。该承诺自（）起生效。
A.2014年5月5日
B.2014年5月8日
C.2014年5月9日
D.2014年5月10H
参考解析：本题考核的是承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。
15.对建设工程项目管理而言，（）是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。
A、风险
B、风险量
C、风险等级
D、风险概率
【解析】本题考查的是项目的风险类型。风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是
指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。
16.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的
资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由（）承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.发包人
D.甲公司和乙公司连带
参考解析：本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。《建筑法》规
定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，
没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承
揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿
责任。
A、工程投资额为60万元的工程项目
B、建筑面积为200平方米的建筑工程
C、抢险救灾工程
D、军用房屋建筑
【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。对于工程投资额在30万以下或者建筑面积在
300平方米以下的建筑工程、抢险救灾工程以及军用房屋等建筑工程不需办理施工许可证。
18.劳动者连续工作（）年以上的，应享受带薪年休假。
A.1
B.2
C.3
D.4
19.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是0。
A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行
D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章
20.联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别
B.共同
C.共同推选代表
D资质等级高的单位
《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。故B为正确选项。
21.下列关于施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定正确的是（）。
A.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告
B.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次
C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
D.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续
【解析】《建筑洼》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，
应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时
限的，施工许可证自行废止。
22.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许
可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。
A、100
B、200
C、1000
D、600
【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请施工许可证要求建设资金已经落实，
工期不足1年，到位不少于工程合同价50%;超过1年，不少于30%;本题是18个月，到位资金不得少于
30%,因此至少到位600万。
23.施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主
体结构出现质量问题，则下列说法正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
参考解析：本题考核的是未经竣工验收擅自使用的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷
案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质
量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程
和主体结构质量承担民事责任。
24.某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，
()。
A.可以撤销合同
B.有权随时解除合同
C.该合同不具备解除条件
D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭
参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有
下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同
主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设
工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。《合同法》第95条规定，
法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。故D为正确选项。
25.知识产权的法律特征具有()。
A.新颖性
B.地域性
C.创造性
D实用性
知识产权作为一种无形财产权，对其进行法律保护不同于有形财产，从而也就具有了不同于有形财产的法
律特征;即：财产权和人身权的双重属性、专有性、地域性、期限性。而发明权是知识产权的一种，其特
征包括：新颖性、创造性和实用性。故B为正确选项。
26.以下不属于民事纠纷处理方式的是()。
A.当事人自行和解
B.行政复议
C.行政机关调解
D.商事仲裁
【解析】民事纠纷的法律解决途径有：和解、调解、仲裁和诉讼四种。
27.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。
A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D报告工程建设行政主管部门要求修改
工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单
位提出建议，没有修改权。故C为正确选项。
28.下列选项中，属于行政强制执行方式的是()。
A.限制人身自由
B.扣押
C.查封
D.划拨
参考解析：行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结
存款、汇款;(5)其他行政强制措施。
行政强制执行的方式：(1)加处罚款或者滞纳金;(2)划拨存款、汇款;(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、
设施或者财物;(4)排除妨碍、恢复原状;(5)代履行;⑹其他强制执行方式。故D为正确选项。
29.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.监理单位
C.原设计单位
D.装修施工企业
修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设
计方案的，不得施工。
30.下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。
A.诉讼时效期间一律为2年
B.诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外
D.延付或者拒付租金的，诉讼时效期间为1年
31.根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，
由原发证机关()施工许可证。
A.吊销
B.撤销
C.撤回
D.暂扣
参考解析：本题考核的是建设单位骗取和伪造施工许可证应承担的法律责任。《建筑工程施工许可管理办
法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责
令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
32.下列属于行政责任承担方式的是()。
A、罚金
B、支付违约金
C、返还财产
D、罚款
【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。选项BC属于民事责任承担方式;选项A属
于刑事责任承担方式。
33.《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料无
须实施见证取样和送检的是()。
A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
B.用于承重结构的混凝土试块
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂
参考解析：本题考核的是见证取样和送检。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重
结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重
墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加
剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
34.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙
签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。
A.甲承担
B.乙承担
C.丙承担
D.乙和丙分担
35.租赁合同区别于买卖合同的根本特征是()。
A.租赁合同是诺成合同
B.租赁合同是双务合同
C.租赁合同是有偿合同
D.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同
试题难度：参考解析：本题考核的是租赁合同的法律特征。在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的
使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权;租赁合同终止时，承租人须返还
租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。
36.开除属于()。
A、民事责任
B、行政处分
C、刑事责任
D、行政处罚
【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处分的种类包括：警告、记过、记大过、
降级、撤职、开除。因此，选择B.
37.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理方式称为()。
A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.巡查
参考解析：混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，需要监理工程师进行
连续不断地监督检查或检验的监理活动，这种监理方式称为旁站。故A选项正确。
38.下列情形中，属于应当作否决投标处理的是()。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件
B.投标文件在个别地方存在漏项
C.投标文件提供了不完整的技术信息
D.投标文件提供了不完整的数据
参考解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件附有招标人不能接受的条件的，属于未能
对招标文件作出实质性响应，应当予以否决。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个
别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投
标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。故A为正确选项。
39.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
【解析】事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括
急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下
死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，
是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直
接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接
经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
40.某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价另售给他
人。买房人可要求房产商返还定金的最高限额为()万元。
A.20
B.32
C.36
D.40
参考解析：定金不得超过主合同标的的20%,超过部分为预付款;本案中，买房人实际交付了16万元定金,
4万元预付款。房产商违约后应双倍返还定金32万元，加上4万元预付款，合计36万元。故C为正确选
项。
记忆难度：容易(0)一般(0)难⑶笔记：记笔记
41.《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，
或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处()的罚款。
A.2万元以上10万元以下
B.5万元以上25万元以下
C.10万元以上30万元以下
D.20万元以上50万元以下
参考解析：本题考核的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，招标代理机构
违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利
益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员
和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严
重的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
42.关于运输合同当事人双方权利义务的说法，正确的是()
A.托运人不按约定支付运费和保管费，承运人对相应的运输货物享有处置权
B.承运人对托运人所托运的货物有包装义务
C.托运人不按约定支付运费和保管费，承运人对相应的运输货物享有留置权
D.货物运输需要办理审批、检验等手续的，承运人应当办理有关手续并书面告知托运人
【解析】A错，C对，托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输
货物享有留置权，但当事人另有约定的除外;B错，托运人应当按照约定的方式包装货物;D错，货物运输
需要办理审批、检验等手续的，托运人应当将办理完有关手续的文件提交承运人。
43.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元人民币.双方在合同中约定
了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法中。正确的是()。
A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
参考解析：本题考核的是工程垫资的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律
问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支
持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有
约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
44.关于租赁合同的说法，正确的是()。
A、租赁期限超过20年的，超过部分无效
B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
【解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年，
超过20年的，超过部分无效。所以，选项A是正确的。
45.某案件执行过程中，案外人对执行标的提出确有理由异议，则人民法院应裁定()。
A.中止执行
B.终结执行
C.先予执行
D.中断执行
46.根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围
参考解析：《合同法》规定，合同无效，被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法
的条款的效力。故C为正确选项。
47.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，
对债权人()。
A.可以拒绝承担保证责任
B.应当承担保证责任
C.只对主债权承担责任
D.免除保证责任
参考解析：《担保法》第17条规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产
依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。故A为正确选项。
48.《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为()年。
D.5
参考解析：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，
应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。
49.依法解决合同条款空缺的首选方法是()。
A.协议补充
B.按交易习惯履行
C按照合同有关条款履行
D.由债权人决定
参考解析：《合同法》第61条规定：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约
定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。故A
为正确选项。
50.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.双方不到法院起诉的承诺
D.请求仲裁的意思表示
参考解析：本题考核的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁
事项;(3)选定的仲裁委员会。
51.关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起0内向劳动争议仲裁委员会提出书面
申请。
A.60日
B泮年
C.一年
D.任何期限
52.某建设工程合同约定”工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通
过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直
未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为()。
A.2009年10月10日
B.2009年10月20日
C.2009年12月1日
D.2010年5月1日
参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息
为应付款日，同时也是利息起算日。故C选项正确。
A.第三人自己承担损失
B.代理人独自向第三人承担责任
C.被代理人独自向第三人承担责任
D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任
54.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，下列说法正确的是()。
A.企业合并的，可以继承合并前各方中较高的资质
B.企业分立的，按分立前各方较低的资质处理
C.企业改制的，可以继承原企业资质
D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级
参考解析：企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定
建筑业企业资质等级。D项正选。
55.根据《安全生产许可证条例》的规定，下列企业中必须取得安全生产许可证的是()。
A.日用化学品生产企业
B.民用爆炸物品生产企业
C.危险化学品储存单位
D.食品加工生产企业
参考解析：本题考核的是实行安全生产许可制度的企业。2014年7月经修改后发布的《安全生产许可证
条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下
统称企业)实行安全生产许可制度。
56.对法的效力层级的表述中，不正确的是()。
A.新法优于旧法
B.特别法优于一般法
C.民法至上
D.上位法优于下位法
参考解析：本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在：（1）宪法至上;（2）上位法优于下位法;（3）特别
法优于一般法;（4）新法优于旧法。
57.按（）施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。
A.施工质量标准
B.工程设计图纸
C.施工技术标准
D.施工强制性标准
参考解析：本题考核的是施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的
前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。
58.关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C.
投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D.投标人不再具备资格预审文
件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。
A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具
备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资
格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。
59.《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（）责令限期改正;逾期不改
正的，处1万元以上5万元以下罚款。
A.产品质量监督部门
B.建设主管部门
C.县级以上人民政府
D.发证机关
参考解析：本题考核的是用能单位违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，用能单位未按照规
定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正;逾期不改正的，处1万元以上5万元以
下罚款。
60.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，（）可以向商标局申请撤销该注册商标。
A.商标局
B.商标使用人
C.商标异议人
D.任何单位或个人
参考解析：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或
者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况
需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。故D为正确选项。
61.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置
围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。
A、行政处罚
B、行政裁决
C、行政处分
D、行政强制
【解析】本题考查的是行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚
款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标
资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格
证书或其他许可证等。题目中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家
工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。
62.注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。
A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册
《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位
63.《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。
A.250
B.300
C.350
D.400
参考解析：本题考核的是施工现场固体废物的减量化。《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，
如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400to
64.据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。
A、业主单位负责人
B、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D、本单位负责人
【解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
65.安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。
A.工会民主监督
B.公众举报监督
C.有关行政主管部门监督
D.社区报告监督
参考解析：社会监督的主体是社会主体，A、B、D选项均为社会主体实施监督，只有C选项为政府监督
即非社会监督主体。故C选项正确。
66.下述人员中可以作为评标委员会成员的是()。
A.与招标人有利益关系的人员
B.与投标人有利害关系的人员
C.该市建设行政主管部门的工作人员
A.2018年2月—2018年4月
B.2017年11月—2018年1月
C.2017年7月一2018年1月
D.2018年2月一2018年7月
【解析】安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办
理延期手续。本题2015年2月1日办理的安全生产许可证的有效期至2018年1月31日，期满前3个月
68.保证合同的签订人为()。
A.债权人与债务人
B.债权人与保证人
C.债务人与保证人
D.保证人与被保证人
69.根据《民事诉讼法》的规定，人民法院应当在立案之日起()日内将起诉状副本发送被告。
A.3
B.5
C.7
D.15
参考解析：本题考核的是起诉状副本的送达。《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将
起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。
70.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。
A.领取工程规划许可证前
B.领取工程规划许可证时
C.领取施工许可证前
D领取施工许可证后
《建设工程质量管理条例》第13条规定：“建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家
有关规定办理工程质量监督手续”。《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定的申请领取施工许可证应当
具备的条件就包括“(六)有保证工程质量和安全的具体措施。……并按照规定办理了质量、安全监督手续”。
因此，建设单位应在领取施工许可证或者开工报告之前，依法办理工程质量监督手续，接受政府主管部门
的工程质量监督。故C为正确选项。
A.5
B.7
C.10
D.20
参考解析：本题考核的是投标文件异议。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投
72.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则0。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托
具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
73.按照我国法律部门的划分，下列法律中，属于行政法的是0。
A.《统计法》
B.《建筑法》
C.《预算法》
D.《土地管理法》
74.甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订了一份承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项
目。在施工工程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定，该住宅小
区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产生的责任应当由（）。
A.甲公司承担
B.丙公司承担
C.丁公司承担
D.丙公司和丁公司连带承担
参考解析：本题考核的是企业法人的分立。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机
关办理登记并公告。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。
75.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日
才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C应向发证机关重新申请领取施工许可证
D.应当报发证机关重新核验施工许可证
参考解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，
应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月;既不开工又不申请延期或者超过延期时限
的，施工许可证自行废止。故C为正确选项。
76.买卖合同的基本特征是（）。
A.买卖合同是双务合同
B.买卖合同是诺成合同
C.买卖合同是有偿合同
D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同
参考解析：本题考核的是买卖合同的基本特征。买卖合同的基本特征是买卖合同是有偿合同。
77.李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%.李某提前1年将10万元归还王某,
按照约定应支付利息（）。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元
对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间
为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。
78.在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。
A、乡村建设规划许可证
B、乡村建设工程规划许可证
C、乡村建设用地规划许可证
D、土地性质变更登记手续
【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市、镇规划区内，规划许可证包括建
设用地规划许可证和建设工程规划许可证。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业
建设的，须核发乡村建设规划许可证。
79.发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，
发给发明专利证书，同时予以登记和公告。
A.国务院
B.省级以上人民政府
C.市级以上人民政府
D.县级以上人民政府
参考解析：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行
政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。
80.甲公司向乙公司购买500t钢筋。后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届
至，乙将500t钢筋交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。则关于甲、乙合同关系的说法，
正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.甲拒绝接收，应承担违约责任
D.双方合同已变更，乙送货构成违约
参考解析：本题考核的是合同的变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约
定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
81.《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。
A.财产保险
B.人身保险
C.工伤保险
D.意外伤害保险
82.根据《物权法》，建设用地使用权自()时设立。
A.合同签订
B.合同生效
C.登记
D.支付出让金
83.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。
A.法庭辩论终结前
B.开庭审理前
C.法院作出判决前
D.最后陈述前
参考解析：根据《民事诉讼法》第142条规定："法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，
还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决故A为正确选项。
84.工程监理单位的主要安全义务是()。
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
参考解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，监理单位的主要安全义务是：(1)对施工组织设计中的
安全技术措施或者专项施工方案进行审查;(2)发现安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施
工;(3)施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告;(4)依照法律法规和工程建设强制性标
准实施监理。故A为正确选项。
85.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为()。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
参考解析：《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培
训制度。其中，安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和
具体岗位人员身上。故c为正确选项。
86.下列权利中，属于担保物权的是0。
A.抵押权
B.房屋产权
C.地役权
D.建设用地使用权
参考解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，只有选项A属于担保
物权。B属于所有权，D属于用益物权;而C是房主的权利，因此，正确答案选A。
87.当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。
A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信
《合同法》第3条规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原
则;第4条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”，即自愿原则;第
5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，即公平原则;第6条规定：“当事人行使权
利、履行义务应当遵循诚实信用原则”，即诚实信用原则。故A为正确选项。
88.甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，
直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考解析：本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以
上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
89.《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包
单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.工程所在地人民政府建设行政主管部门
参考解析：本题考核的是分包单位的条件与认可。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程
中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单
位认可。
90.在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是()。
A.被告公司注册资本
B.原告公司营业收入
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额
参考解析：依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商
事案件标准》的规定，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本
与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。
91.某建设工程施工合同约定承包人有违约行为的，发包人自知道之日起1个月内行使合同解除权。施工
中，发包人得知承包人将主体结构工程违法分包，其正确的判断是()。
工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。本题中，总包单位违法分
包，发包人可以解除合同;A、C项错误。《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期
限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。B项错误。故D为正确选项。
92.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严
重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
93.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。
A.追究刑事责任
B.没收非法所得
C.取消12年内参加投标的资格，直至吊销营业执照
D.赔偿他人损失
94.某总包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全生产。工程施工中，分
包工程发生安全事故，则该事故0。
A.按照约定分包单位自行承担责任
B.分包单位承担主要责任，总包承担次要责任
C.总包单位承担责任
D.总包单位与分包单位承担连带责任
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
95.某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设
单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述
施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。
A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效
B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效
C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效
D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效
参考解析：本题考核的是工程分包。工程分包是允许的，但必须依法进行。分包单位将其承包的建设工程
再分包的属于违法分包，因此乙和丙的合同无效。
96.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是0。
A.标报文件存在细微偏差
B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标报价超过标底上下浮动范围
D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
参考解析：《招标投标法实施条例》第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)
投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国
家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件
要求提交备选投标的除外;⑸投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有
对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。故B为正
确选项。
97.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所
有安全规章制度的核心。
A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全责任追究制度
参考解析：建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度，群防群治制度，安全生产教
育培训制度，安全责任追究制度等。其中安全生产责任制度是最为核心的制度，要求施工单位主要负责人
对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企
业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的
配备应符合法律要求。故A为正确选项。
98.关于专利申请的说法，正确的是0。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务
D国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请
日
B项职务发明创造的权利属于该单位;C项在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其
他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理;D
项是以寄出邮戳日为申请日。故A为正确选项。
99.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。
A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用
C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D、罚款是民事责任的承担方式之一
【解析】本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折
价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式：一是参照无效合同中的约定价款;二是按当地市场价、
定额量据实结算。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)
返还财产;⑸恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼
道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。罚款是行政处罚之一。
100.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是0。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付
D.仓储合同自成立时生效
参考解析：仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质、
包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓
储物主张权利起诉或扣押时，保管人应立即通知存货人或仓单持有人。故D为正确选项
A.25%
B.80%
C.35%
D.75%
102.甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记，同时丙银行为甲的债
务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是()。
A.可直接要求丙承担保证责任
B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任
C.应先行使抵押权
D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
参考解析：根据《物权法》第176条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到
期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权;没有约定或者约定不
明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权;第三人提供物的担保的，债权
人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权
向债务人追偿。故C为正确选项。
103.损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措
施。
A.省级人民政府建设行政主管部门
B.省级人民政府城乡规划主管部门
C.城市、县人民政府建设行政主管部门
D.城市、县人民政府城乡规划主管部门
参考解析：本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。损坏或者擅自迁
移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取
其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管
部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果
的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失